See the notice on TED website
1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Département de la Haute-Savoie
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Fourniture de pièces de rechange neuves ou d'occasion, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour véhicules et matériels de voirie - 14 lots
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves ou d'occasion, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie
Eljárásazonosító: 82adec14-305b-4576-ac06-d0316786c1cd
Belső azonosító: 2025A0524
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
2.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
2.1.3.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 1 823 944,00 EUR
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.5.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 14
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélhető oda: 14
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Lot n°1- Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque RENAULT TRUCKS
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 300 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 1
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 487 040,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0002
Cím: Lot n°2-Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque IVECO
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 100 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 2
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 154 280,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0003
Cím: Lot n°3-Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque THOMAS Constructeur
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 100 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 3
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 117 744,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0004
Cím: Lot n°4-Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque MASSEY FERGUSON-QUICK
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie.Montant annuel sans minimum avec un maximum de 100 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 4
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 141 660,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0005
Cím: Lot n°5-Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque CATERPILLAR
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 40 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 5
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 60 800,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0006
Cím: Lot n°6-Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque ACOMETIS
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie.Montant annuel sans minimum avec un maximum de 20 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 6
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 22 240,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0007
Cím: Lot n°7-Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque ARVEL/BUCHER
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 50 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 7
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 83 404,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0008
Cím: Lot n°8- Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque BIALLER
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 20 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 8
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 32 128,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0009
Cím: Lot n°9- Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque FAUCHEUX
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie.Montant annuel sans minimum avec un maximum de 20 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 9
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 20 888,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0010
Cím: Lot n°10-Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque MECAGIL LEBON
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 20 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 10
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 19 824,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0011
Cím: Lot n°11- Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque NOREMAT
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 300 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 11
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 520 256,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0012
Cím: Lot n°12- Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque SICOMETAL
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 20 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 12
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 23 900,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0013
Cím: Lot n°13- Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque VILLETON
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 100 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 13
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 104 320,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
5.1.
Rész: LOT-0014
Cím: Lot n°14- Pièces de rechange neuves, d'origine ou qualité équivalente et prestations de maintenance pour matériel de voirie de marque BUCHER
Leírás: La fourniture et la livraison de pièces détachées neuves, d'origine ou qualité équivalente permettent l'entretien et la réparation des véhicules et matériels. Des prestations occasionnelles de maintenance et de de réparation peuvent être prévues. Les pièces correspondent aux marques constructeurs des véhicules et matériels utilisés lors des activités de voirie. Montant annuel sans minimum avec un maximum de 40 000 euro(s) ht
Belső azonosító: 14
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek
További osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek, 34330000 Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
5.1.2.
A teljesítés helye
Postacím: Departement De La Haute-Savoie Direction Routes Direction adjointe Parc 1 Rue du 30e Régiment
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
5.1.3.
Becsült időtartam
Kezdő időpont: 01/01/2026
Időtartam: 12 Hónapok
5.1.4.
Megújítás
A megújítások maximális száma: 3
További információk a megújításról: Pour tous les lots, la durée du contrat est d'un an à compter de la date de notification, reconductible expressément 3 fois pour 12 mois, soit une durée totale de 4 ans
5.1.5.
Érték
A becsült érték héa (áfa) nélkül: 35 460,00 EUR
5.1.6.
Általános információk
Ez egy ismétlődő közbeszerzés
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Nem kell megadni
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.10.
Odaítélési szempontok
Kritérium:
Típus: Minőség
Leírás: Valeur technique
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 10
Kritérium:
Típus: Ár
Leírás: Prix
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 90
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
Ad hoc kommunikációs csatorna:
Megnevezés: AW Solutions
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 02/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 4 Hónapok
A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:
Megnyitás dátuma: 02/10/2025 14:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Hely: Annecy
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Közvetítő szervezet: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif de Grenoble
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Département de la Haute-Savoie
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Avenue-Web Systèmes
Regisztrációs szám: 3AEEDC97-F6A2-A74C-AEE675C13C44E596
Város: Seyssinet-Pariset
Irányítószám: 38170
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33480041260
E szervezet szerepei:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Département de la Haute-Savoie
Regisztrációs szám: 86298
Postacím: 23, rue de la Paix 2ème étage, Cs 32444
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: SADDIER Martiel
Telefonszám: 0450332132
E szervezet szerepei:
Vevő
8.1.
ORG-0003
Hivatalos név: Département de la Haute-Savoie
Regisztrációs szám: 3AEEDCB9-99C3-4FD5-CA2A8A19446D21A3
Postacím: 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie Cs 32444
Város: Annecy Cedex
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0450335148
E szervezet szerepei:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0004
Hivatalos név: Tribunal administratif de Grenoble
Regisztrációs szám: 3AEEDCC8-9E25-C091-EC5DE1C5D0821AB2
Postacím: 2 Place de Verdun
Város: Grenoble
Irányítószám: 38022
Ország alegysége (NUTS): Isère (FRK24)
Ország: Franciaország
Telefonszám: 0476429000
Fax: 0476422269
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
8.1.
ORG-0005
Hivatalos név: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Regisztrációs szám: 3AEEDCD7-A8B5-DB68-8F9D8F38AD9BD59D
Postacím: 107 rue Servient
Város: Lyon
Irányítószám: 69418
Ország alegysége (NUTS): Rhône (FRK26)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Amiable des Litiges en matière de Marchés Publics
Telefonszám: 0472772130
E szervezet szerepei:
Közvetítő szervezet
8.1.
ORG-0006
Hivatalos név: Département de la Haute-Savoie
Regisztrációs szám: 3AEEDCE8-D894-B6E7-9A41963F0FA2A083
Postacím: 1 rue du 30ème Régiment d'Infanterie Cs 32444
Város: Annecy
Irányítószám: 74041
Ország alegysége (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Ország: Franciaország
Kapcsolattartó pont: Services de la Commande Publique
Telefonszám: 0450332132
E szervezet szerepei:
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
A hirdetményre vonatkozó információk
A hirdetmény azonosítója/verziója: 0b7644b3-9b73-4b37-b5f7-1609620e300b - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 01/09/2025 17:28:17 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 574091-2025
HL S kiadás száma: 168/2025
A közzététel dátuma: 03/09/2025