1. Vevő
1.1.
Vevő
Hivatalos név: Europolia
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi szerv által ellenőrzött közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Lakásszolgáltatás és közműellátás
2. Eljárás
2.1.
Eljárás
Cím: Mission de maitrise d'oeuvre démolitions sur l'opération Grand Matabiau, quais d'Oc à Toulouse.
Leírás: Les missions qui seront confiées au titulaire dans le cadre son marché de maîtrise d'oeuvre, définies par le livre IV de la partie 2 du code de la commande publique sont les suivantes : - les études de diagnostic (DIAG), - les études d'Avant-projet (AVP) y compris le permis de démolir et autorisations administratives et suppression de branchement, consignation de réseaux, dévoiement des réseaux, - les études de projet (PRO), - l'Assistance à la passation des marchés de travaux (ACT), - le Visa des études d'exécution (VISA), - la Direction de l'exécution travaux (DET), - l'Assistance lors des opérations de réception (y.c. DOE) et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR), - missions complémentaires : assistance pour la passation de contrats d'études préalables nécessaires telles que les sondages amiante, plomb, termites, PEMD ou diagnostics structurels ou autre.
Eljárásazonosító: 0f9a167f-2718-45cc-b25e-bbcb08d9edc8
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem
Az eljárás legfontosabb jellemzői: L'accord-cadre est mono-attributaire avec un montant maximum de 350 000,00 euros HT qui s'exécutera par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins.
2.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
2.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Ország: Franciaország
2.1.4.
Általános információk
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
2.1.6.
Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum
5. Rész
5.1.
Rész: LOT-0001
Cím: Mission de maitrise d'oeuvre démolitions sur l'opération Grand Matabiau, quais d'Oc.
Leírás: Les missions qui seront confiées au titulaire dans le cadre son marché de maîtrise d'oeuvre sont les suivantes : - les études de diagnostic (DIAG), - les études d'Avant-projet (AVP) y compris le permis de démolir et autorisations administratives et suppression de branchement, consignation de réseaux, dévoiement des réseaux, - les études de projet (PRO), - l'Assistance à la passation des marchés de travaux (ACT), - le Visa des études d'exécution (VISA), - la Direction de l'exécution travaux (DET), - l'Assistance lors des opérations de réception (y.c. DOE) et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR), - missions complémentaires : assistance pour la passation des contrats d'études préalables nécessaires telles que les sondages amiante, plomb, termites, PEMD ou diagnostics structurels ou autre.
Belső azonosító: 25-00099
5.1.1.
Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Opciók:
A lehetőségek leírása: En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du présent marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
5.1.2.
A teljesítés helye
Ország alegysége (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Ország: Franciaország
További információk: Le candidat individuel ou le groupement devra regrouper a minima les compétences listées ci-dessous : - BET structure, fluides, - Démolition ; - Désamiantage ; - Spécialité pour la gestion des déchets, l'économie circulaire valorisation des matériaux de démolition Les critères d'attribution et choix de l'offre sont indiqués dans le Règlement de consultation.
5.1.3.
Becsült időtartam
Időtartam: 48 Hónapok
5.1.6.
Általános információk
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését: Ajánlatra vonatkozó követelmény
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem
5.1.9.
Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum
5.1.11.
Közbeszerzési dokumentumok
5.1.12.
A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei:
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 13/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 6 Hónapok
A szerződés feltételei:
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Cf. Règlement de consultation
Elektronikus számlázás: Megengedett
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
5.1.15.
Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás:
Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül
A résztvevők maximális száma: 1
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus árverés: nem
5.1.16.
További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal judiciaire de Bordeaux
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Europolia
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Tribunal judiciaire de Bordeaux
8. Szervezetek
8.1.
ORG-0001
Hivatalos név: Europolia
Regisztrációs szám: 52886168500030
Postacím: 21 Bld de la Marquette
Város: Toulouse
Irányítószám: 31010
Ország alegysége (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 531488300
E szervezet szerepei:
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal judiciaire de Bordeaux
Regisztrációs szám: 17330111000529
Város: Bordeaux
Irányítószám: 33000
Ország alegysége (NUTS): Gironde (FRI12)
Ország: Franciaország
E szervezet szerepei:
Felülvizsgálati szervezet
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet
8.1.
ORG-0000
Hivatalos név: DEMATIS
Regisztrációs szám: 45072478600030
Város: Paris
Irányítószám: 75015
Ország alegysége (NUTS): Paris (FR101)
Ország: Franciaország
Telefonszám: +33 172365548
E szervezet szerepei:
TED eSender
A hirdetmény azonosítója/verziója: c76f2a8d-7b68-4cf4-a99e-b406c35f55bc - 01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 02/09/2025 08:50:02 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 574360-2025
HL S kiadás száma: 168/2025
A közzététel dátuma: 03/09/2025