253753-2025 - Gara
Italia – Lavori di costruzione per opere idrauliche – PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
OJ S 76/2025 17/04/2025
Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Lavori
1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: ASM Voghera S.p.A.
E-mail: asmvoghera@pec.asmvoghera.it
Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Attività dell'ente aggiudicatore: Attività connesse alla fornitura di acqua
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Descrizione: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO DI ASM VOGHERA S.P.A. DURATA: 36 MESI , CON EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI
Identificativo della procedura: 3d93db7f-3609-4c58-9a5a-1813240d0a6a
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Località: VOGHERA (PV)
Suddivisione del paese (NUTS): Pavia (ITC48)
Paese: Italia
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 3 895 000,01 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica: 
Direttiva 2014/25/UE
2.1.5.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 4
Condizioni contrattuali: 
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 1
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara unico europeo (DGUE)
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI VOGHERA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI VOGHERA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni: 
Descrizione delle opzioni: EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Pavia (ITC48)
Paese: Italia
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 36 Mesi
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 0
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 571 666,67 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata: 
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara unico europeo (DGUE), Documento di gara
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualitàe sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 8
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Prezzo
Descrizione: BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
5.1.11.
Documenti di gara
Indirizzo dei documenti di gara: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Indirizzo per la presentazione: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano
Catalogo elettronico: Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria: fideiussione o altre forme come da disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/05/2025 18:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte: 
Data di apertura: 21/05/2025
Condizioni contrattuali: 
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: come indicato nella documentazione di gara
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
Accordo finanziario: Vedi documentazione di gara
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro: 
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: 
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Informazioni sui termini per il riesame: come da disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: ASM Voghera S.p.A.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: ASM Voghera S.p.A.
5.1.
Lotto: LOT-0002
Titolo: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI CASEI GEROLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI CASEI GEROLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni: 
Descrizione delle opzioni: EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Pavia (ITC48)
Paese: Italia
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 36 Mesi
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 0
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 751 666,67 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata: 
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara unico europeo (DGUE), Documento di gara
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualitàe sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 8
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Prezzo
Descrizione: BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
5.1.11.
Documenti di gara
Indirizzo dei documenti di gara: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Indirizzo per la presentazione: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano
Catalogo elettronico: Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria: fideiussione o altro, come indicato nel disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/05/2025 18:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni
Condizioni contrattuali: 
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: come da documentazione di gara
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
Accordo finanziario: Vedi documentazione di gara
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro: 
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: 
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Informazioni sui termini per il riesame: come da disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: ASM Voghera S.p.A.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: ASM Voghera S.p.A.
5.1.
Lotto: LOT-0003
Titolo: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni: 
Descrizione delle opzioni: EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Pavia (ITC48)
Paese: Italia
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 36 Mesi
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 0
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 820 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata: 
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara unico europeo (DGUE), Documento di gara
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualitàe sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 8
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Prezzo
Descrizione: BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
5.1.11.
Documenti di gara
Indirizzo dei documenti di gara: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Indirizzo per la presentazione: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano
Catalogo elettronico: Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria: fideiussione o altro, come indicato nel disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/05/2025 18:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni
Condizioni contrattuali: 
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: come indicato nella documnetazione di gara
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
Accordo finanziario: Vedi documentazione di gara
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro: 
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: 
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Informazioni sui termini per il riesame: come indicato nel disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: ASM Voghera S.p.A.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: ASM Voghera S.p.A.
5.1.
Lotto: LOT-0004
Titolo: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
Descrizione: MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO IDRICO NEL COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA E LIMITROFI, COME ELENCATI NEL DISCIPLINARE DI GARA
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
Opzioni: 
Descrizione delle opzioni: EVENTUALE PROROGA 6 MESI ED ESERCIZIO DEL QUINTO D'OBBLIGO
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Pavia (ITC48)
Paese: Italia
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 36 Mesi
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 0
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 751 666,67 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata: 
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara unico europeo (DGUE), Documento di gara
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.1 Eventuali proposte migliorative e/o integrative
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.2 Metodologie tecnico operative adottate secondo il principio DNSH
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.3 Struttura logistica e operativa nelle vicinanze della zona dei lotti di espletamento del servizio
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 12
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.4 Organico dell' Impresa e numero, mansioni e titoli professionali degli addetti al servizio e degli incaricati al controllo qualitàe sicurezza
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 8
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.5 Sistemi e misure di sicurezza adottate, previsti dalla normativa vigente
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Qualità
Descrizione: T.6 Procedure per l'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio: 
Tipo: Prezzo
Descrizione: BUSTA ECONOMICA
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (percentuale, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 30
5.1.11.
Documenti di gara
Indirizzo dei documenti di gara: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Indirizzo per la presentazione: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01649
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano
Catalogo elettronico: Non consentita
Descrizione della garanzia finanziaria: fideiussione o altro, come indicato nel disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/05/2025 18:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni
Condizioni contrattuali: 
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: come indicato nella documentazione di gara
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
Accordo finanziario: Vedi documentazione di gara
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro: 
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 4
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: 
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Informazioni sui termini per il riesame: come indicato nel disciplinare di gara
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: ASM Voghera S.p.A.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: ASM Voghera S.p.A.
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: ASM Voghera S.p.A.
Numero di registrazione: 01429910183
Indirizzo postale: Via Pozzoni n. 2
Località: VOGHERA (PV)
Codice postale: 27058
Suddivisione del paese (NUTS): Pavia (ITC48)
Paese: Italia
E-mail: asmvoghera@pec.asmvoghera.it
Telefono: 03833351
Fax: 0383365788
Indirizzo internet: www.asmvoghera.it
Profilo del committente: https://appalti.asmvoghera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ruoli di questa organizzazione: 
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo della Lombardia
Numero di registrazione: 97024970150
Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni n. 39
Località: MILANO (MI)
Codice postale: 20100
Suddivisione del paese (NUTS): Milano (ITC4C)
Paese: Italia
E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: 02 76053201
Fax: 02 76053201
Ruoli di questa organizzazione: 
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso: cfa41ff0-505d-43c5-8873-2cb10b528f33  -  01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 17
Data di trasmissione dell'avviso: 16/04/2025 11:51:57 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano
Numero di pubblicazione dell'avviso: 253753-2025
Numero dell'edizione della GU S: 76/2025
Data di pubblicazione: 17/04/2025