1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba
Forma giuridica del committente: Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Contratación del suministro de Materiales para las actuaciones del Servicio de Patrimonio, Centro Agropecuario y Albergue de Cerro Muriano (7 lotes)
Descrizione: Contratación del suministro de Materiales para las actuaciones del Servicio de Patrimonio, Centro Agropecuario y Albergue de Cerro Muriano (7 lotes) LOTE N.º 1: Suministro de mármol y piedra calcárea - LOTE N.º 2: Suministro de fontanería y riego - LOTE N.º 3: Suministro de material de construcción - LOTE N.º 4: Suministro de material eléctrico - LOTE N.º 5: Suministro de material industrial - LOTE N.º 6: Suministro de material de pintura - LOTE N.º 7: Suministro de materiales de carpintería. No se limita el número de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta. No existe limitación en cuanto al número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
Identificativo della procedura: fcd1de97-9239-416d-8d34-cb6782f482cb
Identificativo interno: 154/26
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44911000 Marmo e pietra da costruzione calcare
Classificazione aggiuntiva (cpv): 18110000 Indumenti professionali, 18143000 Attrezzi di protezione, 24951100 Lubrificanti, 31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione, 31711140 Elettrodi, 39224210 Pennelli da pittore, 44110000 Materiali per costruzione, 44115210 Materiali per idraulica, 44167110 Flange, 44510000 Utensili, 44530000 Elementi di fissaggio, 44800000 Pitture, vernici e mastici, 45422000 Carpenteria e falegnameria
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 651 200,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.5.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 7
Condizioni contrattuali:
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 7
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Avviso
Violazione degli obblighi connessi a motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: Operan las causas de prohibición de contratar previstas, con carácter general en el art. 71 de la LCSP.
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto: Operan las causas especiales de incompatibilidad previstas, con carácter general en el art. 70 de la LCSP
Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale: Tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: LOTE 1: Suministro de mármol y piedra calcárea
Descrizione: LOTE 1: Suministro de mármol y piedra calcárea
Identificativo interno: 1
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44911000 Marmo e pietra da costruzione calcare
Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Se contempla la posibilidad de una prórroga anual, para todos los lotes, alcanzando una duración total de dos años, prórroga incluida. La prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 1 Anno
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Según lo especificado en el Apartado F del Anexo 1 del PCAP
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 110 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo generale
Descrizione del criterio di selezione: Cifra anual de negocio
Criterio: Referenze su forniture specifiche
Descrizione del criterio di selezione: Trabajos realizados
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Compromiso respecto de suministros no contemplados en PPTP.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 20
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta Económica ANEXO 6.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 80
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di apertura: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Según punto 4 del Anexo 2 del PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Informazioni sui termini per il riesame: Recurso potestativo especial en materia de contratación ante el TARCJA en 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los pliegos. Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante los Juzgados de Córdoba. No simultaneables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
5.1.
Lotto: LOT-0002
Titolo: LOTE 2: Suministro de fontanería y riego
Descrizione: LOTE 2: Suministro de fontanería y riego
Identificativo interno: 2
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44115210 Materiali per idraulica
Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Se contempla la posibilidad de una prórroga anual, para todos los lotes, alcanzando una duración total de dos años, prórroga incluida. La prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 1 Anno
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Según lo especificado en el Apartado F del Anexo 1 del PCAP
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 44 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo generale
Descrizione del criterio di selezione: Cifra anual de negocio
Criterio: Referenze su forniture specifiche
Descrizione del criterio di selezione: Trabajos realizados
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Compromiso respecto de suministros no contemplados en PPTP.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 20
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta Económica ANEXO 6.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 80
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di apertura: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Según punto 4 del Anexo 2 del PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Informazioni sui termini per il riesame: Recurso potestativo especial en materia de contratación ante el TARCJA en 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los pliegos. Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante los Juzgados de Córdoba. No simultaneables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
5.1.
Lotto: LOT-0003
Titolo: LOTE 3: Suministro de material de construcción
Descrizione: LOTE 3: Suministro de material de construcción
Identificativo interno: 3
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44110000 Materiali per costruzione
Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Se contempla la posibilidad de una prórroga anual, para todos los lotes, alcanzando una duración total de dos años, prórroga incluida. La prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 1 Anno
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Según lo especificado en el Apartado F del Anexo 1 del PCAP
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 154 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo generale
Descrizione del criterio di selezione: Cifra anual de negocio
Criterio: Referenze su forniture specifiche
Descrizione del criterio di selezione: Trabajos realizados
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Compromiso respecto de suministros no contemplados en PPTP.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 20
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta Económica ANEXO 6.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 80
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di apertura: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Según punto 4 del Anexo 2 del PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Informazioni sui termini per il riesame: Recurso potestativo especial en materia de contratación ante el TARCJA en 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los pliegos. Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante los Juzgados de Córdoba. No simultaneables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
5.1.
Lotto: LOT-0004
Titolo: LOTE 4: Suministro de material eléctrico
Descrizione: LOTE 4: Suministro de material eléctrico
Identificativo interno: 4
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Se contempla la posibilidad de una prórroga anual, para todos los lotes, alcanzando una duración total de dos años, prórroga incluida. La prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 1 Anno
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Según lo especificado en el Apartado F del Anexo 1 del PCAP
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 154 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo generale
Descrizione del criterio di selezione: Cifra anual de negocio
Criterio: Referenze su forniture specifiche
Descrizione del criterio di selezione: Trabajos realizados
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Compromiso respecto de suministros no contemplados en PPTP.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 20
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta Económica ANEXO 6.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 80
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di apertura: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Según punto 4 del Anexo 2 del PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Informazioni sui termini per il riesame: Recurso potestativo especial en materia de contratación ante el TARCJA en 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los pliegos. Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante los Juzgados de Córdoba. No simultaneables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
5.1.
Lotto: LOT-0005
Titolo: LOTE 5: Suministro de material industrial
Descrizione: LOTE 5: Suministro de material industrial
Identificativo interno: 5
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44510000 Utensili
Classificazione aggiuntiva (cpv): 18110000 Indumenti professionali, 18143000 Attrezzi di protezione, 24951100 Lubrificanti, 31711140 Elettrodi, 44167110 Flange, 44530000 Elementi di fissaggio
Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Se contempla la posibilidad de una prórroga anual, para todos los lotes, alcanzando una duración total de dos años, prórroga incluida. La prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 1 Anno
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Según lo especificado en el Apartado F del Anexo 1 del PCAP
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 110 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo generale
Descrizione del criterio di selezione: Cifra anual de negocio
Criterio: Referenze su forniture specifiche
Descrizione del criterio di selezione: Trabajos realizados
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Compromiso respecto de suministros no contemplados en PPTP.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 20
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta Económica ANEXO 6.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 80
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di apertura: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Según punto 4 del Anexo 2 del PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Informazioni sui termini per il riesame: Recurso potestativo especial en materia de contratación ante el TARCJA en 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los pliegos. Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante los Juzgados de Córdoba. No simultaneables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
5.1.
Lotto: LOT-0006
Titolo: LOTE 6: Suministro de material de pintura
Descrizione: LOTE 6: Suministro de material de pintura
Identificativo interno: 6
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44800000 Pitture, vernici e mastici
Classificazione aggiuntiva (cpv): 39224210 Pennelli da pittore, 44510000 Utensili
Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Se contempla la posibilidad de una prórroga anual, para todos los lotes, alcanzando una duración total de dos años, prórroga incluida. La prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 1 Anno
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Según lo especificado en el Apartado F del Anexo 1 del PCAP
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 39 600,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo generale
Descrizione del criterio di selezione: Cifra anual de negocio
Criterio: Referenze su forniture specifiche
Descrizione del criterio di selezione: Trabajos realizados
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Compromiso respecto de suministros no contemplados en PPTP.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 20
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta Económica ANEXO 6.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 80
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di apertura: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Según punto 4 del Anexo 2 del PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Informazioni sui termini per il riesame: Recurso potestativo especial en materia de contratación ante el TARCJA en 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los pliegos. Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante los Juzgados de Córdoba. No simultaneables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
5.1.
Lotto: LOT-0007
Titolo: LOTE 7: Suministro de materiales de carpintería
Descrizione: LOTE 7: Suministro de materiales de carpintería
Identificativo interno: 7
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45422000 Carpenteria e falegnameria
Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Se contempla la posibilidad de una prórroga anual, para todos los lotes, alcanzando una duración total de dos años, prórroga incluida. La prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP, será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 1 Anno
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Según lo especificado en el Apartado F del Anexo 1 del PCAP
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 39 600,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Fatturato annuo generale
Descrizione del criterio di selezione: Cifra anual de negocio
Criterio: Referenze su lavori specifici
Descrizione del criterio di selezione: Trabajos realizados
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Compromiso respecto de suministros no contemplados en PPTP.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 20
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta Económica ANEXO 6.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 80
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di apertura: 23/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Según punto 4 del Anexo 2 del PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Informazioni sui termini per il riesame: Recurso potestativo especial en materia de contratación ante el TARCJA en 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de los pliegos. Recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante los Juzgados de Córdoba. No simultaneables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba - Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba
Numero di registrazione: 30781810121941
Numero di registrazione: P14000000
Località: Córdoba
Codice postale: 14071
Suddivisione del paese (NUTS): Córdoba (ES613)
Paese: Spagna
Referente: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba
Telefono: 957487536
Altri referenti:
Nome ufficiale: Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Córdoba
Località: Córdoba
Codice postale: 14071
Suddivisione del paese (NUTS): Madrid (ES300)
Paese: Spagna
Telefono: +34 957212900
Fax: +34 957211188
Altri referenti:
Nome ufficiale: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Località: Sevilla
Codice postale: 41001
Suddivisione del paese (NUTS): Sevilla (ES618)
Paese: Spagna
Telefono: +34 671530856
Fax: +34 955515041
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Identificativo/versione dell'avviso: 13a6ab5f-5590-410d-b510-f579ac6d99ac - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 08/06/2026 13:17:08 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: spagnolo
Numero di pubblicazione dell'avviso: 393265-2026
Numero dell'edizione della GU S: 109/2026
Data di pubblicazione: 09/06/2026