1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Lille Métropole Habitat
Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Descrizione: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Identificativo della procedura: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed
Identificativo interno: 25S0074
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45330000 Lavori di idraulica
Classificazione aggiuntiva (cpv): 44162000 Tubazioni, 45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: 425 Boulevard Gambetta
Località: Tourcoing
Codice postale: 59200
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0000
Titolo: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Descrizione: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Identificativo interno: T-PF-1834133
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45330000 Lavori di idraulica
Classificazione aggiuntiva (cpv): 44162000 Tubazioni, 45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: 425 Boulevard Gambetta
Località: Tourcoing
Codice postale: 59200
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
5.1.3.
Durata stimata
Data di inizio: 10/08/2026
Durata: 48 Mesi
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
Altre informazioni sul rinnovo: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois
5.1.6.
Informazioni generali
Si tratta di un appalto rinnovabile
Descrizione: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.11.
Documenti di gara
Canale di comunicazione ad hoc:
Nome: AW Solutions
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 4 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Luogo: Lille Metropole Habitat
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Accordo quadro, con riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 1
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunal administratif de Lille
Informazioni sui termini per il riesame: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Avenue-Web Systèmes
Numero di registrazione: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5
Località: Seyssinet-Pariset
Codice postale: 38170
Suddivisione del paese (NUTS): Isère (FRK24)
Paese: Francia
Telefono: +33480041260
Ruoli di questa organizzazione:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Lille Métropole Habitat
Numero di registrazione: 54964
Indirizzo postale: 425 Boulevard Gambetta
Località: Tourcoing
Codice postale: 59200
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
Referente: BITTER Maxime
Telefono: 0970249249
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
8.1.
ORG-0003
Nome ufficiale: Tribunal administratif de Lille
Numero di registrazione: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38
Indirizzo postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Località: Lille
Codice postale: 59014
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
Telefono: 0320631300
Fax: 0320631347
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Identificativo/versione dell'avviso: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 402833-2026
Numero dell'edizione della GU S: 112/2026
Data di pubblicazione: 12/06/2026