1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Gobierno de Zaragoza
Forma giuridica del committente: Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público del municipio de Zaragoza.
Descrizione: Acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público del municipio de Zaragoza.
Identificativo della procedura: 380ca0d2-3cd4-4c61-ab2c-b0982da344ce
Identificativo interno: 0031471-26
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45233200 Lavori di superficie vari
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Zaragoza (ES243)
Paese: Spagna
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 14 400 000,00 EUR
Valore massimo dell'accordo quadro: 14 400 000,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.5.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 2
Condizioni contrattuali:
Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 2
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Avviso
Concordato preventivo con i creditori: Ver motivos de exclusión establecidos en el artículo 71) LCSP.
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: Obras de pavimentación asfáltica en el viario del Municipio de Zaragoza.
Descrizione: En este lote se atenderán las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación asfáltica de calzadas de las calles y viarios del municipio de Zaragoza. Dentro de las obras se realizarán los saneos de capas de firme necesarios, así como el fresado y reposición de las capas de mezclas bituminosas, extendido de capas de refuerzo, reposición de rígolas y bordillos, así como puesta a cota de las tapas y marcos de registro existentes. Igualmente se realizará la reposición de la señalización horizontal afectada por las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación de calzada.
Identificativo interno: 1
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45233200 Lavori di superficie vari
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Zaragoza (ES243)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 2 Anni
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 2
Altre informazioni sul rinnovo: El acuerdo marco podrá ser objeto de dos (2) prórrogas de hasta un año de duración cada una, siendo la duración máxima prevista total de hasta cuatro años. VER CLÁUSULA 8) PCAP.
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 12 800 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Altri requisiti economici o finanziari
Descrizione del criterio di selezione: Otros requisitos económicos o financieros.
Criterio: Misure di gestione ambientale
Descrizione del criterio di selezione: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Experiencia adicional del personal responsable de la ejecución de la obra..
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta económica..
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 51
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Memoria descriptiva de organización de los trabajos.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 35
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Plan de Calidad de las obras.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 10
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2026 12:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 10/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: -Cláusulas sociales de género. VER CLÁUSULA 52.2) PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Accordo quadro, parzialmente senza riapertura della gara e parzialmente con riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 10
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Informazioni sui termini per il riesame: El plazo del recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles cuyo inicio del cómputo dependerá del acto impugnado de acuerdo con los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
5.1.
Lotto: LOT-0002
Titolo: Obras de Pavimentación en el viario del municipio de Zaragoza.
Descrizione: En este lote se atenderán las obras de mejora y adecuación de la pavimentación de hormigón en la calzada de las calles y viarios del municipio de Zaragoza. También se plantea la reposición o nueva ejecución de pavimentos con adoquín o losas. Dentro de las obras se realizarán las demoliciones y saneos de capas de firme necesarias; extendido de nuevas capas de firme de hormigón, adoquines o losas, en reposición de calzadas o nueva ejecución; reposición de rígolas y bordillos; así como puesta a cota de las tapas y marcos de registro existentes. Igualmente se realizará la reposición de la señalización horizontal afectada por las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación de la calzada.
Identificativo interno: 2
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45233200 Lavori di superficie vari
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Zaragoza (ES243)
Paese: Spagna
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 2 Anni
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 2
Altre informazioni sul rinnovo: El acuerdo marco podrá ser objeto de dos (2) prórrogas de hasta un año de duración cada una, siendo la duración máxima prevista total de hasta cuatro años. VER CLÁUSULA 8) PCAP.
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 600 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Altri requisiti economici o finanziari
Descrizione del criterio di selezione: Otros requisitos económicos o financieros.
Criterio: Misure di gestione ambientale
Descrizione del criterio di selezione: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Experiencia adicional del personal responsable de la ejecución de la obra..
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 4
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Oferta económica..
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 51
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Memoria descriptiva de organización de los trabajos.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 35
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Plan de Calidad de las obras.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, esatta)
Criterio di aggiudicazione: numero: 10
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: spagnolo
Catalogo elettronico: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2026 12:59:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 2 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 10/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: -Cláusulas sociales de género. VER CLÁUSULA 52.2) PCAP..
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Accordo quadro, parzialmente senza riapertura della gara e parzialmente con riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 10
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Informazioni sui termini per il riesame: El plazo del recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles cuyo inicio del cómputo dependerá del acto impugnado de acuerdo con los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Gobierno de Zaragoza
Numero di registrazione: 31016980145458
Numero di registrazione: P5030300G
Località: Zaragoza
Codice postale: 50071
Suddivisione del paese (NUTS): Zaragoza (ES243)
Paese: Spagna
Referente: Gobierno de Zaragoza
Telefono: +034 976724768
Altri referenti:
Nome ufficiale: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Località: Zaragoza
Codice postale: 50001
Suddivisione del paese (NUTS): Madrid (ES300)
Paese: Spagna
Altri referenti:
Nome ufficiale: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Località: Zaragoza
Codice postale: 50001
Suddivisione del paese (NUTS): Zaragoza (ES243)
Paese: Spagna
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Identificativo/versione dell'avviso: 125b71be-c419-4ee1-9c1c-c613bc012152 - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 11/06/2026 09:38:11 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: spagnolo
Numero di pubblicazione dell'avviso: 404252-2026
Numero dell'edizione della GU S: 112/2026
Data di pubblicazione: 12/06/2026