404732-2026 - Gara
Paesi Bassi – Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto – Europese openbare aanbesteding Digitale Wegenkaart Ontheffingen
OJ S 112/2026 12/06/2026
Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica
Servizi
1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Dienst Wegverkeer (RDW)
E-mail: hschoel@rdw.nl
Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Europese openbare aanbesteding Digitale Wegenkaart Ontheffingen
Descrizione: De RDW voert een Europese aanbesteding uit voor de realisatie en levering van de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO). Met deze opdracht realiseert de RDW een toekomstbestendige, datagedreven oplossing ter ondersteuning van haar missie om veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid voor weggebruikers en de samenleving te waarborgen. De te realiseren oplossing voorziet in: het ondersteunen van routeplanning door klanten, waarbij rekening wordt gehouden met geldende beperkingen; het faciliteren van beoordeling door RDW‑medewerkers op basis van actuele en betrouwbare gegevens; het ondersteunen van besluitvorming in samenwerking met wegbeheerders, gericht op verkeersveiligheid, doorstroming, bescherming van infrastructuur en een gelijk speelveld. De oplossing dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en borgt de continuïteit van de primaire processen van de RDW. De huidige digitale wegenkaart is raadpleegbaar via: https://dwo.rdw.nl/ De Opdracht/Overeenkomst omvat op hoofdlijnen: - het leveren, implementeren en in stand houden van een integrale SaaS-oplossing voor de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO), inclusief hosting, technisch beheer, onderhoud en servicelevels; - de realisatie en borging van integratie met het bestaande RDW-applicatielandschap; migratie en implementatie van de oplossing; - doorontwikkeling van de oplossing gedurende de looptijd; levering van bijbehorende dienstverlening, waaronder consultancy, trainingen en support; - deelname aan periodieke overleggen (strategisch, tactisch en operationeel). De exacte scope, inclusief nadere detaillering en afbakening (in- en out-of-scope), is opgenomen in de Offerteaanvraag.
Identificativo della procedura: 7dd7c4a2-fb07-4330-bf62-602c8908d8d9
Identificativo interno: 48acfd27-789e-4e36-9a2b-60038f9813d0
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Servizi
Classificazione principale (cpv): 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
Classificazione aggiuntiva (cpv): 48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Paese: Paesi Bassi
Ovunque nel paese in questione
Informazioni supplementari: Zie documentatie
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 6 000 000,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara unico europeo (DGUE)
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0000
Titolo: Europese openbare aanbesteding Digitale Wegenkaart Ontheffingen
Descrizione: De RDW voert een Europese aanbesteding uit voor de realisatie en levering van de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO). Met deze opdracht realiseert de RDW een toekomstbestendige, datagedreven oplossing ter ondersteuning van haar missie om veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid voor weggebruikers en de samenleving te waarborgen. De te realiseren oplossing voorziet in: het ondersteunen van routeplanning door klanten, waarbij rekening wordt gehouden met geldende beperkingen; het faciliteren van beoordeling door RDW‑medewerkers op basis van actuele en betrouwbare gegevens; het ondersteunen van besluitvorming in samenwerking met wegbeheerders, gericht op verkeersveiligheid, doorstroming, bescherming van infrastructuur en een gelijk speelveld. De oplossing dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en borgt de continuïteit van de primaire processen van de RDW. De huidige digitale wegenkaart is raadpleegbaar via: https://dwo.rdw.nl/ De Opdracht/Overeenkomst omvat op hoofdlijnen: - het leveren, implementeren en in stand houden van een integrale SaaS-oplossing voor de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO), inclusief hosting, technisch beheer, onderhoud en servicelevels; - de realisatie en borging van integratie met het bestaande RDW-applicatielandschap; migratie en implementatie van de oplossing; - doorontwikkeling van de oplossing gedurende de looptijd; levering van bijbehorende dienstverlening, waaronder consultancy, trainingen en support; - deelname aan periodieke overleggen (strategisch, tactisch en operationeel). De exacte scope, inclusief nadere detaillering en afbakening (in- en out-of-scope), is opgenomen in de Offerteaanvraag.
Identificativo interno: 6b77e785-c2b1-43bc-a446-17488ea30ff0
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Servizi
Classificazione principale (cpv): 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
Classificazione aggiuntiva (cpv): 48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione
Opzioni: 
Descrizione delle opzioni: De RDW behoudt zich het recht voor om binnen de Overeenkomst aanvullende opdrachten te verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot functionele uitbreidingen van de DWO, aanvullende integraties, dataverrijking, en doorontwikkeling van de oplossing, voor zover deze passen binnen het doel en de aard van de Opdracht zoals beschreven in deze Offerteaanvraag.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Paese: Paesi Bassi
Ovunque nel paese in questione
Informazioni supplementari: Zie documentatie
5.1.3.
Durata stimata
Data di inizio: 15/01/2027
Data di fine durata: 01/12/2029
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 4
Altre informazioni sul rinnovo: De Overeenkomst kan na de initiële contractperiode 4 maal met een periode van 2 jaar verlengd worden.
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 6 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata: 
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì
5.1.7.
Appalto strategico
Appalti verdi: criteri: Nessun criterio per gli appalti pubblici verdi
5.1.8.
Criteri di accessibilità
Sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.11.
Documenti di gara
Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: neerlandese
Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Indirizzo dei documenti di gara: https://s2c.mercell.com/today/192478
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Indirizzo per la presentazione: https://s2c.mercell.com/today/192478
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: neerlandese
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2026 11:00:59 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 3 Mesi
Informazioni che possono essere integrate dopo la scadenza del termine di presentazione: 
A discrezione dell'acquirente, alcuni documenti mancanti relativi all'offerente possono essere presentati successivamente.
Informazioni supplementari: Zie aanbestedingsdocumentatie.
Condizioni contrattuali: 
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro: 
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: 
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione di mediazione: Rechtbank Den Haag
Organizzazione competente per i ricorsi: Rechtbank Den Haag
Informazioni sui termini per il riesame: Op deze aanbesteding is een bezwaartermijn van 24 kalenderdagen van toepassing, ingaand op de dag na datum van verzending van de mededeling van voorlopige gunning. Indien u binnen deze termijn geen kort geding procedure aanhangig hebt gemaakt, dan hebt u uw recht verwerkt om tegen deze beslissing op te komen.
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di fiscalità nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito: Rechtbank Den Haag
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di protezione dell'ambiente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito: Rechtbank Den Haag
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito: Rechtbank Den Haag
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: Dienst Wegverkeer (RDW)
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Dienst Wegverkeer (RDW)
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Rechtbank Den Haag
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Dienst Wegverkeer (RDW)
Organizzazione che tratta le offerte: Dienst Wegverkeer (RDW)
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Dienst Wegverkeer (RDW)
Numero di registrazione: 27374436
Indirizzo postale: Europaweg 205
Località: Zoetermeer
Codice postale: 2711ER
Suddivisione del paese (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL361)
Paese: Paesi Bassi
Referente: Harno Schoel
E-mail: hschoel@rdw.nl
Telefono: +316 51565240
Indirizzo internet: https://www.rdw.nl
Profilo del committente: https://s2c.mercell.com/buyer/31176
Ruoli di questa organizzazione: 
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Rechtbank Den Haag
Numero di registrazione: 82946175
Servizio: Civiel recht
Indirizzo postale: Prins Clauslaan 60
Località: Den Haag
Codice postale: 2595 AJ
Suddivisione del paese (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL361)
Paese: Paesi Bassi
Referente: .
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefono: +31883612221
Fax: +31
Ruoli di questa organizzazione: 
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Organizzazione di mediazione
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di fiscalità nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di protezione dell'ambiente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito
10. Modifica
Versione dell'avviso precedente da modificare: ebb67dc4-a7c9-4a09-bf8e-178e9cd8826b-01
Motivo principale della modifica: Aggiornamento informazioni
Descrizione: Rectificatie aankondiging – wijziging opleverdatum De RDW maakt hierbij bekend dat de opleverdatum (fatale termijn) van de opdracht is gewijzigd. Wijziging De uiterste opleverdatum wordt aangepast van 01-12-2027 naar 01-04-2028. Deze wijziging is doorgevoerd in de relevante aanbestedingsdocumenten, waaronder de planning en de concept Overeenkomst. Voor het overige blijven de aard en omvang van de Opdracht, de eisen en de gunningsmethodiek ongewijzigd. Motivering en gevolgen voor inschrijvers De RDW heeft beoordeeld of deze wijziging aanleiding geeft tot het verlengen van de inschrijftermijn. Hoewel de wijziging betrekking heeft op de implementatieplanning, wordt een verlenging van de inschrijftermijn in dit geval niet noodzakelijk geacht. Daarbij is het volgende van belang: • De termijn tussen publicatie van de opdracht en het indienen van de inschrijving (inschrijftermijn) is, mede gelet op de proportionaliteit van de doorlooptijd, door de RDW ruim boven de wettelijke minimumtermijnen vastgesteld. • Ten tijde van deze rectificatie resteert conform de planning op het Mercell Source to Contract platform nog ruim voldoende tijd voor Inschrijvers om, indien zij dat wenselijk achten, hun Inschrijving op onderdelen (zoals planning en prijsopbouw) aan te passen. • De aard en omvang van de Opdracht blijven ongewijzigd; uitsluitend de uiterste Opleverdatum verschuift. • De wijziging heeft geen invloed op de toegang tot de Opdracht en leidt niet tot een verruiming of beperking van de kring van potentiële Inschrijvers. • Alle inschrijvers worden gelijktijdig en op gelijke wijze over deze wijziging geïnformeerd, waarmee het gelijk speelveld is geborgd. Gelet hierop is de RDW van oordeel dat Inschrijvers over voldoende tijd en informatie beschikken om een volwaardige en concurrerende Inschrijving te doen. Eventuele aanpassingen die Inschrijvers naar aanleiding van deze wijziging wenselijk achten, betreffen naar verwachting beperkte herijkingen van planning en prijsopbouw, waarvoor de resterende termijn ruimschoots adequaat wordt geacht. Overige bepalingen Voor het overige blijven de aanbestedingsstukken en planning ongewijzigd van kracht.
10.1.
Modifica
Identificativo della sezione: PROCEDURE
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso: 935501d4-b51e-4e3f-ba9c-52a3fa937396  -  01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 11/06/2026 11:39:49 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Data di trasmissione da parte dell'eSender dell'avviso o bando: 11/06/2026 11:40:29 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: neerlandese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 404732-2026
Numero dell'edizione della GU S: 112/2026
Data di pubblicazione: 12/06/2026