1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Mairie de Denain
Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE CONDORCET - Relance du Lot 9 - VRD - Espaces Verts suite à déclaration sans suite
Descrizione: La consultation a pour objet la réalisation des travaux d'espaces verts et de VRD dans le cadre de la construction de la nouvelle école Condorcet à Denain au cur de l'îlot Basly à Denain. Cette consultation fait suite à un premier appel d'offre lancé le 17 octobre 2025 sous la référence 25TRAV06 - Travaux de construction de la nouvelle école Condorcet (10 lots).
Identificativo della procedura: ae40dba4-2e3e-469d-8108-4d5f76e53300
Avviso o bando precedente: 312052-2026
Identificativo interno: 26TRAV02
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
Caratteristiche principali della procedura: La présente consultation de travaux est passée selon la procédure formalisée de l’appel d’offre ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles suivants : • L. 2124-1 et R. 2124-1 du Code de la Commande Publique (procédure formalisée) ; • L.2124-2 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique (Appel d’offres) ; • R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique (Appel d’offres ouvert) ; • L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique (groupement de commande).
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45112700 Lavori di architettura paesaggistica
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Rue Emile Basly
Località: Denain
Codice postale: 59220
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 610 000,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Questa procedura sarà indetta nuovamente.
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE CONDORCET - Relance du Lot 9 - VRD - Espaces Verts suite à déclaration sans suite
Descrizione: Ce lot a pour objet la réalisation des travaux d'espaces verts et de VRD dans le cadre de la construction de la nouvelle école Condorcet à Denain au coeur de l'îlot Basly à Denain. Il comprend des travaux de terrassement, d'assainissement, de réseaux divers, de génie civil, de voirie, d'aménagement paysagers, de serrurerie, de fourniture et pose de mobilier et jeux et un entretien des espaces verts d'une année. Le lot prévoit une clause d'insertion par l'activité économique (650h). Le lot contient 3 prestations éventuelles supplémentaires. Cette consultation fait suite à un premier appel d'offre lancé le 17 octobre 2025 sous la référence 25TRAV06 - Travaux de construction de la nouvelle école Condorcet (10 lots) (Avis attribution 312052-2026). L'opérateur économique devra intervenir sur un chantier qui a démarré début février 2026, avec une date de livraison prévisionnelle fixée à l'été 2027 pour la rentrée scolaire 2027-28
Identificativo interno: 1
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45112700 Lavori di architettura paesaggistica
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45112710 Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Rue Emile Basly
Località: Denain
Codice postale: 59220
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 12 Mesi
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 610 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì
Informazioni su avvisi precedenti:
Identificativo dell'avviso precedente: 312052-2026
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.11.
Documenti di gara
Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 17/08/2026
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 26/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 120 Giorni
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione di mediazione: Tribunal Administratif de Lille
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunal Administratif de Lille
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunal Administratif de Lille
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Mairie de Denain
Numero di registrazione: 21590172900016
Indirizzo postale: BP 50213
Località: Denain cedex
Codice postale: 59723
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
Referente: Service administratif et financier du Pôle COI
Telefono: 0327235953
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Tribunal Administratif de Lille
Numero di registrazione: 17590003400026
Indirizzo postale: 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Località: Lille Cedex
Codice postale: 59014
Suddivisione del paese (NUTS): Nord (FRE11)
Paese: Francia
Telefono: 0359542342
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Organizzazione di mediazione
10. Modifica
10.1.
Modifica
Identificativo della sezione: LOT-0001
Descrizione delle modifiche: Prolongation du délai de remise des offres au 26 août 2026 - 12h00, modification . Ajustement de la page de garde du RC en conséquence et de la date prévisionnelle d'attribution à fin septembre 2026.
I documenti di gara sono stati modificati il: 10/06/2026
Identificativo/versione dell'avviso: 0b06ede5-ec2c-46aa-9cce-48e8f2ee29c8 - 02
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 10/06/2026 18:11:24 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 406060-2026
Numero dell'edizione della GU S: 112/2026
Data di pubblicazione: 12/06/2026