1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Rásaíocht Con Éireann
Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità governativa centrale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi ricreativi, cultura e religione
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium
Descrizione: Greyhound Racing Ireland ("the Employer") invites suitably qualified and experienced Contractors to submit a Tender for the execution and completion of refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium, together with all associated works as described within the Tender Documents. The Works comprise the refurbishment and upgrading of identified areas within Curraheen Park Greyhound Stadium, including associated building, architectural, mechanical and electrical works, finishes, fittings and all ancillary works necessary to complete the project in accordance with the Contract Documents. The principal elements of the Works include, but are not limited to, refurbishment of public circulation areas, bars, restaurants, corporate hospitality suites, sanitary accommodation, stairways and back-of-house areas, together with the formation of new wind lobbies, associated signage, floor, wall and ceiling finishes, joinery refurbishment, decoration and all associated making good. The Works are required to be undertaken within a live greyhound racing venue and are subject to critical operational milestones associated with the 2026 Laurels competition. Tenderers shall satisfy themselves that the proposed Works can be executed within the programme constraints set out in the Tender Documents, including the requirement to complete the Phase 1 Works by 11 September 2026 to facilitate operational readiness prior to the commencement of the Laurels. Tenderers are invited to submit a competitive Tender based upon the requirements set out within the Tender Package and in accordance with the Public Works Contract identified therein.
Identificativo della procedura: f6609e76-2194-4c1b-9a3f-f4893c1bc808
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45262700 Lavori di modifica di edifici
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): A Coruña (ES111)
Paese: Irlanda
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 1,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: Refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium
Descrizione: Greyhound Racing Ireland ("the Employer") invites suitably qualified and experienced Contractors to submit a Tender for the execution and completion of refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium, together with all associated works as described within the Tender Documents. The Works comprise the refurbishment and upgrading of identified areas within Curraheen Park Greyhound Stadium, including associated building, architectural, mechanical and electrical works, finishes, fittings and all ancillary works necessary to complete the project in accordance with the Contract Documents. The principal elements of the Works include, but are not limited to, refurbishment of public circulation areas, bars, restaurants, corporate hospitality suites, sanitary accommodation, stairways and back-of-house areas, together with the formation of new wind lobbies, associated signage, floor, wall and ceiling finishes, joinery refurbishment, decoration and all associated making good. The Works are required to be undertaken within a live greyhound racing venue and are subject to critical operational milestones associated with the 2026 Laurels competition. Tenderers shall satisfy themselves that the proposed Works can be executed within the programme constraints set out in the Tender Documents, including the requirement to complete the Phase 1 Works by 11 September 2026 to facilitate operational readiness prior to the commencement of the Laurels. Tenderers are invited to submit a competitive Tender based upon the requirements set out within the Tender Package and in accordance with the Public Works Contract identified therein.
Identificativo interno: 0
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45262700 Lavori di modifica di edifici
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): A Coruña (ES111)
Paese: Irlanda
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 12 Mesi
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 1,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.11.
Documenti di gara
Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: inglese
Lingue in cui i documenti di gara (o loro parti) sono ufficiosamente disponibili: inglese
Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 03/07/2026 13:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: inglese
Catalogo elettronico: Non consentita
Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/07/2026 13:00:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 10/07/2026 13:30:00 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Consentita
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: The High Court of Ireland
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Rásaíocht Con Éireann
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: The High Court of Ireland
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Rásaíocht Con Éireann
Organizzazione che tratta le offerte: Rásaíocht Con Éireann
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Rásaíocht Con Éireann
Numero di registrazione: 0532995u
Indirizzo postale: Greenpark,Dock Road
Località: Limerick
Codice postale: v94y17x
Suddivisione del paese (NUTS): Mid-West (IE051)
Paese: Irlanda
Telefono: 061448000
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: The High Court of Ireland
Numero di registrazione: The High Court of Ireland
Servizio: The High Court of Ireland
Indirizzo postale: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Località: Dublin
Codice postale: D07 WDX8
Suddivisione del paese (NUTS): Dublin (IE061)
Paese: Irlanda
Telefono: +353 1 8886000
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
8.1.
ORG-0003
Nome ufficiale: European Dynamics S.A.
Numero di registrazione: 002024901000
Servizio: European Dynamics S.A.
Località: Athens
Codice postale: 15125
Suddivisione del paese (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Paese: Grecia
Telefono: +30 2108094500
Ruoli di questa organizzazione:
TED eSender
Identificativo/versione dell'avviso: 3b37fbd4-6a64-4833-9cbc-1ca90ac7f3dd - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 15/06/2026 18:10:27 (UTC+01:00) ora dell'Europa centrale, ora legale dell'Europa occidentale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: inglese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 413551-2026
Numero dell'edizione della GU S: 115/2026
Data di pubblicazione: 17/06/2026