1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement Secrétariat général
Forma giuridica del committente: Autorità governativa centrale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Descrizione: La présente opération porte Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia (IGH) par les services des Ministères sur le site de la Défense.
Identificativo della procedura: bdad374e-e201-4a76-bdb2-2c06ff9da996
Identificativo interno: SG-SAD3-037-25
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45310000 Lavori di installazione di cablaggi
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Paese: Francia
Ovunque nel paese in questione
2.1.4.
Informazioni generali
Informazioni supplementari: Le marché est financé sur le budget de l'Etat. Il comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Règlementation relative au Code de la commande publique. -
Sans objet
Diritto transfrontaliero applicabile: Sans objet
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Descrizione: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Identificativo interno: 1
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45310000 Lavori di installazione di cablaggi
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Paese: Francia
Ovunque nel paese in questione
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 36 Mesi
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Informazioni supplementari: La première période de préparation relative à la tranche ferme est de 2 mois. Le délai de la période de préparation pour la tranche optionnelle est de 2 mois.Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. Il est fixé comme suit : 12 mois pour la tranche ferme, 18 mois pour la tranche optionnelle.
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 24/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorni
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunal administratif de Cergy
Informazioni sui termini per il riesame: Néant
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement Secrétariat général
Numero di registrazione: 13001954000025
Località: Puteaux
Codice postale: 92800
Suddivisione del paese (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Paese: Francia
Referente: Bureau des procédures de la commande publique
Telefono: 0140818175
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Tribunal administratif de Cergy
Numero di registrazione: 17950702500015
Località: Cergy
Codice postale: 95000
Suddivisione del paese (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Paese: Francia
Telefono: 01 30 17 34 00
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
10. Modifica
10.1.
Modifica
Identificativo della sezione: LOT-0001
Descrizione delle modifiche: Le délai de consultation est prolongé : la date limite de réception des offres est décalée du 24/06/2026 à 12:00 au lundi 06/07/2026 à 12:00.
Identificativo/versione dell'avviso: f8281487-f832-40dd-826c-8ee52ac8ab72 - 02
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 16/06/2026 14:25:05 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 415262-2026
Numero dell'edizione della GU S: 115/2026
Data di pubblicazione: 17/06/2026