416216-2026 - Gara
Belgio – Abitazioni modulari – HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués
OJ S 115/2026 17/06/2026
Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica
Forniture
1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
E-mail: marches.publics@helha.be
Forma giuridica del committente: Autorità governativa centrale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués
Descrizione: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.
Identificativo della procedura: 79067a1b-f943-4ceb-bec0-cd75d40d6703
Identificativo interno: 2026 003 INFRA
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44211100 Abitazioni modulari
Classificazione aggiuntiva (cpv): 44613000 Grandi contenitori
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Rue Trieu Kaisin, 136  
Località: CHARLEROI
Codice postale: 6061
Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Paese: Belgio
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: 2026 003 INFRA - 1
Descrizione: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.
Identificativo interno: 1
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Classificazione principale (cpv): 44211100 Abitazioni modulari
Classificazione aggiuntiva (cpv): 44613000 Grandi contenitori
Opzioni: 
Descrizione delle opzioni: Le présent marché comporte 6 options exigées (3 pour chacun des 2 ensembles) :  la première, relative à l’ajout d’une climatisation/pompe à chaleur, pour l’ensemble considéré (POSTES 9 à 11 – ensemble 1 et POSTES 12 à 14 – ensemble 2) ;  la deuxième, relative à l’ajout d’une rampe d’accès PMR, pour l’ensemble considéré (POSTES 15 à 17 – ensemble 1 et POSTES 18 à 20 – ensemble 2) ;  la troisième, relative à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, pour l’ensemble considéré (POSTES 21 à 26 – ensemble 1 et POSTES 27 à 32 – ensemble 2). L’adjudicateur se réserve la faculté de lever ou non ces options exigées (et d’activer, dès lors, tout ou partie des postes précités), en fonction de son besoin ou de ses possibilités budgétaires. S’agissant des options relatives à la climatisation et à la rampe d’accès PMR, ces levées interviendront au plus tard lors de la conclusion du marché (notification de l’adjudicataire) ; s’agissant des options relatives à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, elles pourront être levées de manière différée, dans les 24 mois, au plus tard, à compter de la conclusion du marché.
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Rue Trieu Kaisin, 136  
Località: CHARLEROI
Codice postale: 6061
Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Paese: Belgio
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 24 Mesi
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata: 
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio: 
Tipo: Prezzo
Descrizione: HELHa attribue le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, définie sur base du seul critère « prix » (soumissionnaire le moins-disant)
Categoria del criterio di aggiudicazione valore fisso: Valore fisso (totale)
Criterio di aggiudicazione: numero: 1
5.1.11.
Documenti di gara
Indirizzo dei documenti di gara: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/documents
Canale di comunicazione ad hoc: 
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/forum
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione: 
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Indirizzo per la presentazione: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/general
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese
Catalogo elettronico: Non consentita
Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato [come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014]
Varianti: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 26/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 120 Giorni
Condizioni contrattuali: 
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro: 
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: 
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons
Informazioni sui termini per il riesame: Selon les dispositifs légaux applicables.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: SPF Stratégie et Appui
Organizzazione che tratta le offerte: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Numero di registrazione: 0818523810_55
Indirizzo postale: Chaussée de Binche, 159
Località: Mons
Codice postale: 7000
Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Paese: Belgio
E-mail: marches.publics@helha.be
Telefono: +32 65404178
Fax: +32 65404178
Indirizzo internet: https://www.helha.be/
Profilo del committente: https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=55&includeOrganisationChildren=true
Ruoli di questa organizzazione: 
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che tratta le offerte
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: SPF Stratégie et Appui
Numero di registrazione: BE001
Indirizzo postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Località: Bruxelles
Codice postale: 1000
Suddivisione del paese (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Paese: Belgio
E-mail: revise@publicprocurement.be
Telefono: +32 2 740 80 00
Indirizzo internet: https://bosa.belgium.be
Ruoli di questa organizzazione: 
TED eSender
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
8.1.
ORG-0003
Nome ufficiale: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons
Numero di registrazione: /
Indirizzo postale: Rue des Droits de l'Homme, 1
Località: MONS
Codice postale: 7000
Suddivisione del paese (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Paese: Belgio
E-mail: te.mons.info@just.fgov.be
Telefono: +32 26820319
Ruoli di questa organizzazione: 
Organizzazione competente per i ricorsi
10. Modifica
Versione dell'avviso precedente da modificare: 55a4c6c8-45d0-4da5-9363-c92218f0a6d6-01
Motivo principale della modifica: Aggiornamento informazioni
Descrizione: L'objet de cette mise à jour consiste dans le chargement d'une version légèrement adaptée du CORRIGENDUM ADDENDUM 1, en date du 2026.06.16. L'unique point adapté est le point 1. dudit CORRIGENDUM. Il est à noter que le PLAN en annexe est quant à lui inchangé.
10.1.
Modifica
Identificativo della sezione: PROCEDURE
I documenti di gara sono stati modificati il: 16/06/2026
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso: 38b3382c-e9b9-4791-b692-f3b3137c0047  -  01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Data di trasmissione da parte dell'eSender dell'avviso o bando: 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 416216-2026
Numero dell'edizione della GU S: 115/2026
Data di pubblicazione: 17/06/2026