1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: SEM SERL
Forma giuridica del committente: Impresa pubblica
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Travaux de démolition des centres commerciaux de la place Guy Moquet, ZAC Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin (69)
Descrizione: Démolition totale (et désamiantage éventuel) du Centre commercial Sud, bâtiment La Poste, poste transformateur et démolition partielle de la casquette du centre commercial Nord - Place Guy Moquet Vaulx-en-Velin (69) Montant maximum de commande : 850 000 HT
Identificativo della procedura: b3304beb-1cea-4638-b7a7-83eb472d7f92
Identificativo interno: 03816 - Demol CC
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
Caratteristiche principali della procedura: Appel d'offres ouvert
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45111100 Lavori di demolizione
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Place Guy Moquet
Località: Vaulx-en-Velin
Codice postale: 69256
Suddivisione del paese (NUTS): Rhône (FRK26)
Paese: Francia
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 0,00 EUR
Valore massimo dell'accordo quadro: 850 000,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0005
Titolo: Travaux de démolition des centres commerciaux de la place Guy Moquet, ZAC Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin (69)
Descrizione: Démolition totale (et désamiantage éventuel) du Centre commercial Sud, bâtiment La Poste, poste transformateur et démolition partielle de la casquette du centre commercial Nord - Place Guy Moquet Vaulx-en-Velin (69)
Identificativo interno: 03816 - Mas du Taureau
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45111100 Lavori di demolizione
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: ZAC Mas du Taureau
Località: Vaulx-en-Velin
Codice postale: 69256
Suddivisione del paese (NUTS): Rhône (FRK26)
Paese: Francia
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 24 Mesi
5.1.5.
Valore
Valore massimo dell'accordo quadro: 850 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Informazioni supplementari: Une visite obligatoire du site est programmée le 25 juin 2026 à 9h00
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Opportunità di occupazione per i disoccupati di lunga durata, le persone svantaggiate e/o con disabilità
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Avviso
Criterio: Assicurazione professionale di indennizzo del rischio
Descrizione del criterio di selezione: - Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours). -Déclaration du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Criterio: Referenze su servizi specifici
Descrizione del criterio di selezione: - Une liste de références de travaux similaires à l'objet du marché de moins de 5 ans indiquant notamment la nature et le montant des travaux réalisés, la date et le commanditaire public ou privé. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années. - Certificats de qualification professionnelle ou références équivalentes Les niveaux minimums de capacités sont précisés à l'article 4.1 du règlement de consultation.
Criterio: Altri requisiti economici o finanziari
Descrizione del criterio di selezione: 1 / Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité 2 / Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un DC1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur.
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Prezzo
Descrizione: Prix - 40%
Criterio:
Tipo: Qualità
Descrizione: Valeur technique - 60% Les sous-critères sont détaillés dans le règlement de la consultation.
5.1.11.
Documenti di gara
Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili: francese
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 120 Giorni
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Condition particulière d'exécution : clause sociale. En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique du 1er Avril 2019, la SERL fixe dans cet accord-cadre un niveau minimal d'insertion. Les conditions détaillées d'exécution sont fixées dans le cahier des charges de la consultation.
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Accordo quadro, senza riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 1
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunal judicaire de Lyon
Informazioni sui termini per il riesame: Référés suspension et pré-contractuel avant la signature du contrat. Référé contractuel après la signature du contrat. Recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publications de l'avis de publicité de la conclusion du contrat sous la forme d'un avis d'attribution. Recours pour excès de pouvoir contre la déclaration sans suite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision au candidat.
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Tribunal judicaire de Lyon
Numero di registrazione: TJ Lyon
Indirizzo postale: 67 Rue Servient
Località: Lyon
Codice postale: 69003
Suddivisione del paese (NUTS): Rhône (FRK26)
Paese: Francia
Telefono: +33472607012
Fax: +33472607238
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: SEM SERL
Numero di registrazione: 95750808800011
Indirizzo postale: 4 boulevard Deruelle
Località: Lyon
Codice postale: 69003
Suddivisione del paese (NUTS): Rhône (FRK26)
Paese: Francia
Telefono: 0472615000
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Identificativo/versione dell'avviso: 0130a785-d4ac-488a-a8cf-04505e618297 - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 15/06/2026 17:18:03 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 416598-2026
Numero dell'edizione della GU S: 115/2026
Data di pubblicazione: 17/06/2026