1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Conseil départemental du Gard
Forma giuridica del committente: Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Fourniture, transport et mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales du Gard
Descrizione: Accord-cadre avec montant annuel maximum exécuté par la conclusion de marchés subséquents. Le présent accord cadre à pour objet la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales du Gard pour les travaux d'entretien préventif et curatif. Toutefois, le Département se réserve de mettre en oeuvre des procédures spécifiques en dehors du présent accord cadre
Identificativo della procedura: b84f0983-676d-4fb7-8fba-40261fc43d9a
Identificativo interno: 26SPR013
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45233141 Lavori di manutenzione stradale
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45233141 Lavori di manutenzione stradale
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Département du Gard
Località: Département du Gard
Codice postale: 30000
Suddivisione del paese (NUTS): Gard (FRJ12)
Paese: Francia
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 80 000 000,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Informazioni supplementari: Présence de Clauses Environnementales (cf Rc, Ccap). Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre. L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat. Le premier marché subséquent est attribué de manière concomitante avec l'accord cadre. (Cf Rc Art 8.3) Une visite sur site est préconisée, conformément à l'article 6.2 du Rc. Chaque marché subséquent détermine son propre délai ou sa durée d'exécution. Pour le 1er marché subséquent : Le délai d'exécution des travaux de chaque tranche est fixé(e)comme suit : Tf : 1 mois et To001 : 3 semaines. Les dispositions concernant la période de préparation seront définies par chaque marché subséquent
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0000
Titolo: Fourniture, transport et mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales du Gard
Descrizione: Accord-cadre avec montant annuel maximum exécuté par la conclusion de marchés subséquents. Le présent accord cadre à pour objet la fourniture, le transport et la mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales du Gard pour les travaux d'entretien préventif et curatif. Toutefois, le Département se réserve de mettre en oeuvre des procédures spécifiques en dehors du présent accord cadre
Identificativo interno: T-PF-1838556
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45233141 Lavori di manutenzione stradale
Classificazione aggiuntiva (cpv): 45233141 Lavori di manutenzione stradale
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Département du Gard
Località: Département du Gard
Codice postale: 30000
Suddivisione del paese (NUTS): Gard (FRJ12)
Paese: Francia
5.1.3.
Durata stimata
Data di inizio: 20/09/2026
Durata: 12 Mesi
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 3
Altre informazioni sul rinnovo: L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 80 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Si tratta di un appalto rinnovabile
Descrizione: Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations. Une nouvelle consultation sera engagée par le Département avant le terme du contrat
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
5.1.7.
Appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.11.
Documenti di gara
Canale di comunicazione ad hoc:
Nome: AW Solutions
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 6 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Data di apertura: 27/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Aucune clause de garantie financière prévue. Les modalités de variation des prix seront déterminées par marché subséquent. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. Le projet sera financé sur les fonds propres du Conseil Départemental du Gard
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Accordo quadro, con riapertura della gara
Numero massimo di partecipanti: 10
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunal administratif de Nîmes
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunal administratif de Nîmes
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Avenue-Web Systèmes
Numero di registrazione: B999DD42-A5DE-5E66-BEA97A0096199209
Località: Seyssinet-Pariset
Codice postale: 38170
Suddivisione del paese (NUTS): Isère (FRK24)
Paese: Francia
Telefono: +33480041260
Ruoli di questa organizzazione:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Conseil départemental du Gard
Numero di registrazione: 73496
Indirizzo postale: Rue Guillemette
Località: Nîmes
Codice postale: 30044
Suddivisione del paese (NUTS): Gard (FRJ12)
Paese: Francia
Referente: LAURENT PERRIGOT Françoise
Telefono: 0466767676
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
8.1.
ORG-0003
Nome ufficiale: Tribunal administratif de Nîmes
Numero di registrazione: B999DD62-A25D-9F6C-5F63ED77F4D1619B
Indirizzo postale: 16 avenue Feuchères Cs 88010
Località: Nîmes
Codice postale: 30941
Suddivisione del paese (NUTS): Gard (FRJ12)
Paese: Francia
Telefono: 0466273700
Fax: 0466362786
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
8.1.
ORG-0004
Nome ufficiale: Tribunal administratif de Nîmes
Numero di registrazione: B999DD72-D050-FD2E-FD975FE76A498F35
Indirizzo postale: 16 avenue Feuchères Cs 88010
Località: Nîmes
Codice postale: 30941
Suddivisione del paese (NUTS): Gard (FRJ12)
Paese: Francia
Telefono: 0466273700
Fax: 0466362786
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Identificativo/versione dell'avviso: 2960d6fb-8973-4da2-9936-c60b404cee78 - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 19/06/2026 12:10:21 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 427023-2026
Numero dell'edizione della GU S: 118/2026
Data di pubblicazione: 22/06/2026