1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Bizob
Forma giuridica del committente: Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
1.1.
Committente
Nome ufficiale: Gemeente Reusel-de Mierden
Forma giuridica del committente: Autorità locale
Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Stroomvoorziening MFA de Kei
Descrizione: In 2024 is multifunctionele accommodatie De Kei opgeleverd en op 8 november feestelijk geopend. Het gebouw vervult een belangrijke rol in Reusel‑De Mierden als centrum voor cultuur, leesbevordering en sociale ontmoeting. Doordat de multifunctionele accommodatie De Kei op 8 november 2024 in gebruik is genomen is er een tijdelijke externe energievoorziening opgesteld, accu met aggregaat (HVO100 diesel). Deze voorziet in de aanvulling van het tekort. Aanwezig is een klein zakelijke aansluiting met een afgezekerd vermogen van 3 x 80A (55 kW). Omdat De Kei sinds 2023 op de wachtlijst staat voor een grotere benutting van de grootverbruik aansluiting bij Enexis, moet het gebouw tijdelijk worden voorzien van een permanente energieoplossing. De gemeenteraad heeft op 3 februari 2026 ingestemd met een EOS. Het EOS wordt ingezet tot 2031 en kan daarna worden hergebruikt op andere gemeentelijke locaties, waardoor de investering blijvend rendement oplevert. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Reusel een leverancier te contracteren die een EOS kan leveren, installeren en onderhouden, en op deze manier bijdraagt aan een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening. De opdracht bestaat uit het leveren van een EOS die voldoet aan de energiebehoefte van het gebouw. De aanbestedende dienst heeft de opdracht bewust samengevoegd. Er is gekozen voor het samenvoegen van het leveren van een EOS en het onderhoud op deze oplossing voor de komende 2 jaar na plaatsing. Een robuuste en continue voorziening van energie voor het buurtcentrum, de horeca, de bibliotheek, vergaderruimtes en het theater waarbij de totale bedrijfsvoering van De Kei gewaarborgd is tot minimaal 2034. Het EOS dient ook na honorering van de grootverbruiksaansluiting elders inzetbaar te zijn voor de gemeente. De opstelling van de EOS mag qua ruimtebeslag niet groter zijn dan in de bijlage aangegeven situatietekening (zie bijlage 10) De oplossing die beoogd is heeft idealiter de volgende functies: - Opvangen energieverbruik boven de huidig gecontracteerde waarde van de afgezekerde klein zakelijke aansluiting circa 55 kW), met name voor in de winter (peak shaving). Verwacht wordt dat een vermogenslevering van circa 88 kW benodigd is. Het resulterende tekort van ca. 33 kW dient uit een EOS te komen. Verwacht wordt dat een energie inhoud van 550kWh en een 150kW omvormer volstaat, om de pieken op te vangen. - Opslaan overtollige energie uit op het ENGgebouw aanwezige 68 PV-panelen, voor verbruik nacht, met name in lente en zomer (time shifting). - Daarnaast zoeken we naar een EOS met een maximale geluidsproductie van <67 dB op 1 meter afstand per unit. De bijbehorende accu mag bij gebruik van meerdere units 70 dB ter plaatse van de EOSopstelling zijn. - De EOS systeem dient in een container uitgevoerd te worden. In de aanbestedingsdocumenten kunnen verschillende termen voor de contractpartijen als synoniem van elkaar worden gebruikt: - opdrachtgever, aanbestedende dienst, organisatienaam, gemeente - opdrachtnemer, leverancier, dienstverlener, contractant, aannemer De genoemde termen hoeven niet alleen in het enkelvoud, maar kunnen ook in het meervoud worden gebruikt.
Identificativo della procedura: 34109abc-c430-4522-b727-8bb031a9300d
Identificativo interno: d4bcf660-7318-4b8d-b253-803022e61b3e
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto: Servizi
Classificazione principale (cpv): 31422000 Pacchetti di batterie
Classificazione aggiuntiva (cpv): 31440000 Batterie, 31682510 Sistemi di alimentazione di emergenza, 65400000 Altre fonti di approvvigionamento e distribuzione di energia
2.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Kerkplein 69
Località: Reusel
Codice postale: 5541KB
Suddivisione del paese (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Paese: Paesi Bassi
Informazioni supplementari: Zie documentatie
2.1.3.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 570 000,00 EUR
2.1.4.
Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara unico europeo (DGUE)
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0000
Titolo: Stroomvoorziening MFA de Kei
Descrizione: In 2024 is multifunctionele accommodatie De Kei opgeleverd en op 8 november feestelijk geopend. Het gebouw vervult een belangrijke rol in Reusel‑De Mierden als centrum voor cultuur, leesbevordering en sociale ontmoeting. Doordat de multifunctionele accommodatie De Kei op 8 november 2024 in gebruik is genomen is er een tijdelijke externe energievoorziening opgesteld, accu met aggregaat (HVO100 diesel). Deze voorziet in de aanvulling van het tekort. Aanwezig is een klein zakelijke aansluiting met een afgezekerd vermogen van 3 x 80A (55 kW). Omdat De Kei sinds 2023 op de wachtlijst staat voor een grotere benutting van de grootverbruik aansluiting bij Enexis, moet het gebouw tijdelijk worden voorzien van een permanente energieoplossing. De gemeenteraad heeft op 3 februari 2026 ingestemd met een EOS. Het EOS wordt ingezet tot 2031 en kan daarna worden hergebruikt op andere gemeentelijke locaties, waardoor de investering blijvend rendement oplevert. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Reusel een leverancier te contracteren die een EOS kan leveren, installeren en onderhouden, en op deze manier bijdraagt aan een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening. De opdracht bestaat uit het leveren van een EOS die voldoet aan de energiebehoefte van het gebouw. De aanbestedende dienst heeft de opdracht bewust samengevoegd. Er is gekozen voor het samenvoegen van het leveren van een EOS en het onderhoud op deze oplossing voor de komende 2 jaar na plaatsing. Een robuuste en continue voorziening van energie voor het buurtcentrum, de horeca, de bibliotheek, vergaderruimtes en het theater waarbij de totale bedrijfsvoering van De Kei gewaarborgd is tot minimaal 2034. Het EOS dient ook na honorering van de grootverbruiksaansluiting elders inzetbaar te zijn voor de gemeente. De opstelling van de EOS mag qua ruimtebeslag niet groter zijn dan in de bijlage aangegeven situatietekening (zie bijlage 10) De oplossing die beoogd is heeft idealiter de volgende functies: - Opvangen energieverbruik boven de huidig gecontracteerde waarde van de afgezekerde klein zakelijke aansluiting circa 55 kW), met name voor in de winter (peak shaving). Verwacht wordt dat een vermogenslevering van circa 88 kW benodigd is. Het resulterende tekort van ca. 33 kW dient uit een EOS te komen. Verwacht wordt dat een energie inhoud van 550kWh en een 150kW omvormer volstaat, om de pieken op te vangen. - Opslaan overtollige energie uit op het ENGgebouw aanwezige 68 PV-panelen, voor verbruik nacht, met name in lente en zomer (time shifting). - Daarnaast zoeken we naar een EOS met een maximale geluidsproductie van <67 dB op 1 meter afstand per unit. De bijbehorende accu mag bij gebruik van meerdere units 70 dB ter plaatse van de EOSopstelling zijn. - De EOS systeem dient in een container uitgevoerd te worden. In de aanbestedingsdocumenten kunnen verschillende termen voor de contractpartijen als synoniem van elkaar worden gebruikt: - opdrachtgever, aanbestedende dienst, organisatienaam, gemeente - opdrachtnemer, leverancier, dienstverlener, contractant, aannemer De genoemde termen hoeven niet alleen in het enkelvoud, maar kunnen ook in het meervoud worden gebruikt.
Identificativo interno: c54caa25-c737-4cbc-9255-d629be24751d
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Forniture
Natura aggiuntiva dell'appalto: Servizi
Classificazione principale (cpv): 31422000 Pacchetti di batterie
Classificazione aggiuntiva (cpv): 31440000 Batterie, 31682510 Sistemi di alimentazione di emergenza, 65400000 Altre fonti di approvvigionamento e distribuzione di energia
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Kerkplein 69
Località: Reusel
Codice postale: 5541KB
Suddivisione del paese (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Paese: Paesi Bassi
Informazioni supplementari: Zie documentatie
5.1.3.
Durata stimata
Data di inizio: 02/11/2026
Data di fine durata: 02/11/2028
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 5
Altre informazioni sul rinnovo: De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om een Europese aanbesteding te doorlopen volgens de openbare procedure om op deze wijze te komen tot een overeenkomst voor de leve-ring van een Energie Opslag Systeem (EOS) en vervolgens het onderhoud en de storingsdienst uit te voeren voor een periode van minimaal 2 jaar. Daarna kan het onderhoud verlengd worden gedurende 5 jaar met telkens 1 jaar.
5.1.5.
Valore
Valore stimato al netto dell'IVA: 570 000,00 EUR
5.1.6.
Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non è riservata.
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
L'appalto si addice anche alle piccole e medie imprese (PMI): sì
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara unico europeo (DGUE)
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Prezzo
Nome: Inschrijfprijs
Descrizione: De prijs wordt beoordeeld op basis van het ingevulde inschrijfbiljet. De inschrijfprijs is de basis van de uiteindelijke evaluatieprijs.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, valore centrale dell'intervallo)
Criterio di aggiudicazione: numero: 1
Criterio:
Tipo: Qualità
Nome: Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid
Descrizione: Wens/doelstelling De aanbestedende dienst beoogt de realisatie van een robuuste, toekomstbestendige en duur-zame EOS in combinatie met een EMS. De oplossing dient gedurende de overgangsperiode te voorzien in een betrouwbare en continue energievoorziening voor MFA De Kei.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, valore centrale dell'intervallo)
Criterio di aggiudicazione: numero: 75 000
Criterio:
Tipo: Qualità
Nome: Geluidsoverlast gemeten in dBA
Descrizione: Wens/doelstelling Een EOS zal gepaard gaan met een bepaalde hoeveelheid geluid gemeten in decibel. Doordat de gevraagde EOS een belangrijk onderdeel vormt voor de geluidsoverlast voor gebruikers en om-wonenden, wil de aanbestedende dienst dit tot een minimum beperken.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, valore centrale dell'intervallo)
Criterio di aggiudicazione: numero: 50 000
Criterio:
Tipo: Qualità
Nome: Garantie in aantal cycli
Descrizione: Wens/doelstelling Naast de minimale gevraagde laadcycli van 6.000 cycli, wenst de aanbestedende dienst op de EOS extra cycli ontvangen. Hiermee heeft de aanbestedende dienst voor een langere periode ze-kerheid dat de EOS meegaat.
Categoria del criterio di aggiudicazione peso: Ponderazione (punti, valore centrale dell'intervallo)
Criterio di aggiudicazione: numero: 50 000
5.1.11.
Documenti di gara
Termine per la richiesta di informazioni supplementari: 24/07/2026 07:00:00 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Consentita
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: neerlandese
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Non consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 31/08/2026 08:00:00 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Durata durante la quale l'offerta deve rimanere valida: 3 Mesi
Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:
Informazioni supplementari: De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Op deze opdracht zijn de Uitvoeringsregels Social Return van de aanbestedende dienst van toepassing. Deze volgen de Uitvoeringsregels voor zover vastgesteld door gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant: De aannemer is verplicht om 2 % van de aanneemsom (exclusief btw) in te zetten voor Social Return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels.
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Rechtbank Oost-Brabant
Informazioni sui termini per il riesame: Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt. Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Rechtbank Oost-Brabant
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: Bizob
Organizzazione che tratta le offerte: Bizob
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: Bizob
Numero di registrazione: 17159755
Indirizzo postale: Deken Frankenstraat 3
Località: Oirschot
Codice postale: 5688 AK
Suddivisione del paese (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Paese: Paesi Bassi
Referente: Adrian Kouwenberg
Telefono: +31627927673
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte
8.1.
ORG-0002
Nome ufficiale: Rechtbank Oost-Brabant
Numero di registrazione: 82956774
Indirizzo postale: Leeghwaterlaan 8
Località: ’s-Hertogenbosch
Codice postale: 5223 BA
Suddivisione del paese (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL416)
Paese: Paesi Bassi
Telefono: +31 883621000
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
8.1.
ORG-0003
Nome ufficiale: Gemeente Reusel-de Mierden
Numero di registrazione: 17272521
Servizio: Leefomgeving en maatschappij
Indirizzo postale: Kerkplein 3
Località: Reusel
Codice postale: 5541KB
Suddivisione del paese (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Paese: Paesi Bassi
Telefono: 0031627927673
Ruoli di questa organizzazione:
Identificativo/versione dell'avviso: 5975a137-0576-47b8-af06-4a6308d8d6ac - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 16
Data di trasmissione dell'avviso: 06/07/2026 11:53:20 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Data di trasmissione da parte dell'eSender dell'avviso o bando: 07/07/2026 09:11:42 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: neerlandese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 471751-2026
Numero dell'edizione della GU S: 129/2026
Data di pubblicazione: 08/07/2026