1. Committente
1.1.
Committente
Nome ufficiale: SRD - Energies (86)
Forma giuridica del committente: Ente dotato di diritti speciali o esclusivi
Attività dell'ente aggiudicatore: Attività connesse all'elettricità
2. Procedura
2.1.
Procedura
Titolo: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Descrizione: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Identificativo della procedura: 7aea45b9-0dca-4170-be63-9eba7b65ca57
Tipo di procedura: Aperta
La procedura è accelerata: no
2.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45234181 Lavori di costruzione di officine per il sezionamento dei binari
2.1.4.
Informazioni generali
Informazioni supplementari: Les offres sont à déposer obligatoirement, sur le site de : https://www.marches-securises.fr Date limite de réception des offres : 17/10/2025 à 10h00
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
2.1.6.
Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara
5. Lotto
5.1.
Lotto: LOT-0001
Titolo: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Descrizione: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
5.1.1.
Finalità
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45234181 Lavori di costruzione di officine per il sezionamento dei binari
5.1.2.
Luogo di esecuzione
Suddivisione del paese (NUTS): Vienne (FRI34)
Paese: Francia
5.1.3.
Durata stimata
Durata: 12 Mesi
5.1.4.
Rinnovo
Rinnovi massimi: 1
5.1.6.
Informazioni generali
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
5.1.7.
Appalto strategico
Obiettivo dell'appalto strategico: Nessun appalto strategico
Approccio per ridurre gli impatti ambientali: Altro
Obiettivo di carattere sociale perseguito: Altro
5.1.9.
Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
5.1.10.
Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualità
Nome: 1 - Valeur technique de l'offre
Descrizione: Cf. dossier de consultation
Criterio:
Tipo: Prezzo
Nome: 2 - Prix
Descrizione: Cf. dossier de consultation
Criterio:
Tipo: Qualità
Nome: 3 - Délai d'exécution
Descrizione: Cf. dossier de consultation
Criterio:
Tipo: Qualità
Nome: 4 - Considérations environnementales et sociales
Descrizione: Cf. dossier de consultation
5.1.11.
Documenti di gara
5.1.12.
Condizioni di appalto
Modalità di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: francese
Catalogo elettronico: Consentita
Varianti: Non consentita
Gli offerenti possono presentare più di un'offerta: Consentita
Termine per il ricevimento delle offerte: 17/10/2025 10:00:00 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 120 Giorni
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: Non ancora noto
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: -
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: no
Accordo finanziario: -
5.1.15.
Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione
Asta elettronica: no
5.1.16.
Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di fiscalità nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito: SRD - Energies (86)
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di protezione dell'ambiente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito: SRD - Energies (86)
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito: SRD - Energies (86)
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: SRD - Energies (86)
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: SRD - Energies (86)
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione: SRD - Energies (86)
Organizzazione che tratta le offerte: SRD - Energies (86)
8. Organizzazioni
8.1.
ORG-0001
Nome ufficiale: SRD - Energies (86)
Numero di registrazione: 50203578500018
Servizio: Service Achats
Indirizzo postale: 78 av Jacques Coeur
Località: Poitiers
Codice postale: 86000
Suddivisione del paese (NUTS): Vienne (FRI34)
Paese: Francia
Telefono: +33 549447073
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara
Organizzazione che riceve le domande di partecipazione
Organizzazione che tratta le offerte
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di fiscalità nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di protezione dell'ambiente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito
Organizzazione presso la quale possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito
8.1.
ORG-0003
Nome ufficiale: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Numero di registrazione: 17860004500029
Località: POITIERS
Codice postale: 86000
Suddivisione del paese (NUTS): Vienne (FRI34)
Paese: Francia
Telefono: +33 549607919
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso
Identificativo/versione dell'avviso: 782f7502-b006-4008-823a-361a28f0f1a1 - 01
Tipo di formulario: Gara
Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario
Sottotipo di avviso: 17
Data di trasmissione dell'avviso: 01/09/2025 16:25:30 (UTC+00:00) ora dell'Europa occidentale, GMT
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: francese
Numero di pubblicazione dell'avviso: 574375-2025
Numero dell'edizione della GU S: 168/2025
Data di pubblicazione: 03/09/2025