1. Pircējs
1.1.
Pircējs
Oficiālais nosaukums: Lille Métropole Habitat
Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Dzīvokļu un komunālā saimniecība
2. Procedūra
2.1.
Procedūra
Nosaukums: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Apraksts: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Procedūras identifikators: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed
Iekšējais identifikators: 25S0074
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē
2.1.1.
Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45330000 Sanitārtehnikas darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 44162000 Cauruļvadu sistēmas, 45331000 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana
2.1.2.
Izpildes vieta
Pasta adrese: 425 Boulevard Gambetta
Pilsēta: Tourcoing
Pasta indekss: 59200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Nord (FRE11)
Valsts: Francija
2.1.4.
Vispārīga informācija
Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES
2.1.6.
Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments
5. Daļa
5.1.
Daļa: LOT-0000
Nosaukums: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Apraksts: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Iekšējais identifikators: T-PF-1834133
5.1.1.
Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45330000 Sanitārtehnikas darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 44162000 Cauruļvadu sistēmas, 45331000 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana
5.1.2.
Izpildes vieta
Pasta adrese: 425 Boulevard Gambetta
Pilsēta: Tourcoing
Pasta indekss: 59200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Nord (FRE11)
Valsts: Francija
5.1.3.
Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 10/08/2026
Darbības termiņš: 48 Mēneši
5.1.4.
Pārjaunojums
Maksimālais pārjaunojumu skaits: 1
Cita informācija par pārjaunojumiem: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois
5.1.6.
Vispārīga informācija
Šis ir kārtējs iepirkums
Apraksts: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois
Rezervēta dalība:
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
5.1.9.
Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments
5.1.11.
Iepirkuma dokumenti
Ad hoc saziņas kanāls:
Nosaukums: AW Solutions
5.1.12.
Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi:
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 4 Mēneši
Informācija par publisko atvēršanu:
Atvēršanas datums: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Vieta: Lille Metropole Habitat
Līguma noteikumi:
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē
5.1.15.
Paņēmieni
Pamatnolīgums:
Pamatnolīgums ar konkursa atsākšanu
Maksimālais dalībnieku skaits: 1
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas
5.1.16.
Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal administratif de Lille
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organizācijas
8.1.
ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Avenue-Web Systèmes
Reģistrācijas numurs: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5
Pilsēta: Seyssinet-Pariset
Pasta indekss: 38170
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Isère (FRK24)
Valsts: Francija
Tālrunis: +33480041260
Šīs organizācijas lomas:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Lille Métropole Habitat
Reģistrācijas numurs: 54964
Pasta adrese: 425 Boulevard Gambetta
Pilsēta: Tourcoing
Pasta indekss: 59200
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Nord (FRE11)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: BITTER Maxime
Tālrunis: 0970249249
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs
8.1.
ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Tribunal administratif de Lille
Reģistrācijas numurs: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38
Pasta adrese: 143, rue Jacquemars Giélée
Pilsēta: Lille
Pasta indekss: 59014
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Nord (FRE11)
Valsts: Francija
Tālrunis: 0320631300
Fakss: 0320631347
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija
Paziņojuma identifikators/versija: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 402833-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 112/2026
Publicēšanas datums: 12/06/2026