1. Koper
1.1.
Koper
Officiële naam: Lille Métropole Habitat
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Beschrijving: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Identificatiecode van de procedure: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed
Interne identificatiecode: 25S0074
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
2.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45330000 Loodgieterswerk
Aanvullende classificatie (cpv): 44162000 Pijpleidingstelsels, 45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
2.1.2.
Plaats van uitvoering
Postadres: 425 Boulevard Gambetta
Stad: Tourcoing
Postcode: 59200
Onderverdeling land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrijk
2.1.4.
Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6.
Gronden voor uitsluiting
Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk
5. Perceel
5.1.
Perceel: LOT-0000
Titel: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Beschrijving: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Interne identificatiecode: T-PF-1834133
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45330000 Loodgieterswerk
Aanvullende classificatie (cpv): 44162000 Pijpleidingstelsels, 45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Postadres: 425 Boulevard Gambetta
Stad: Tourcoing
Postcode: 59200
Onderverdeling land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Begindatum: 10/08/2026
Looptijd: 48 Maanden
5.1.4.
Verlenging
Maximumaantal verlengingen: 1
Overige informatie over verlengingen: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois
5.1.6.
Algemene informatie
Dit is een periodiek terugkerende aanbesteding
Beschrijving: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Ad-hoccommunicatiekanaal:
Naam: AW Solutions
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 4 Maanden
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Plaats: Lille Metropole Habitat
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, met hernieuwde oproep tot mededinging
Maximumaantal deelnemers: 1
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Lille
Informatie over de termijnen voor beroep: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organisaties
8.1.
ORG-0001
Officiële naam: Avenue-Web Systèmes
Registratienummer: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5
Stad: Seyssinet-Pariset
Postcode: 38170
Onderverdeling land (NUTS): Isère (FRK24)
Land: Frankrijk
Telefoon: +33480041260
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Officiële naam: Lille Métropole Habitat
Registratienummer: 54964
Postadres: 425 Boulevard Gambetta
Stad: Tourcoing
Postcode: 59200
Onderverdeling land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrijk
Contactpunt: BITTER Maxime
Telefoon: 0970249249
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1.
ORG-0003
Officiële naam: Tribunal administratif de Lille
Registratienummer: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38
Postadres: 143, rue Jacquemars Giélée
Stad: Lille
Postcode: 59014
Onderverdeling land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrijk
Telefoon: 0320631300
Fax: 0320631347
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Identificatiecode/versie van de aankondiging: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Frans
Publicatienummer aankondiging: 402833-2026
Nummer uitgave PB S: 112/2026
Datum van bekendmaking: 12/06/2026