See the notice on TED website
1. Koper
1.1.
Koper
Officiële naam: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Beschrijving: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Identificatiecode van de procedure: 945eaccb-7c3d-4b23-ad01-23960f235af8
Interne identificatiecode: AO 6901 26 43
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
Belangrijkste kenmerken van de procedure: Procédure d'appel d'offres ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à l'analyse des candidatures après analyse et classement des offres.
2.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
2.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
Aanvullende informatie: Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande avant le 10/07/2026 à 17h via le profil d'acheteur. Les questions peuvent être posées par la plateforme http://www.achatpublic.com, colonne de gauche, rubrique questions/réponses. L'ensemble des réponses sera donné à l'ensemble des candidats par la même plateforme. Il est important de mentionner lors du retrait du dossier une adresse mail régulièrement consultée, l'ensemble des éléments complémentaires sera adressée à cette adresse. Le maitre d'ouvrage ne pourra être tenu responsable du non téléchargement des éléments envoyés sur cette adresse mail. Une réponse sera alors adressée au plus tard le 17/07/2026 à tous les candidats ayant reçu le dossier. Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles pour le lot 16 uniquement. Une avance peut être versée selon les conditions définies au marché. Le financement est assuré par autofinancement de la ville d'Angers et de subventions. La durée prévisionnelle d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 23 mois dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations. Les prix sont révisables. le marché comporte une clause d'insertion sociale sur certains lots.
2.1.3.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 11 030 917,00 EUR
2.1.4.
Algemene informatie
Deze procedure zal opnieuw worden opgestart
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.5.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Maximumaantal percelen waarop één inschrijver kan inschrijven: 13
Voorwaarden van het contract:
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund: 13
2.1.6.
Gronden voor uitsluiting
Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aankondiging
Louter nationale uitsluitingsgronden: Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
5. Perceel
5.1.
Perceel: LOT-0001
Titel: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Beschrijving: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Interne identificatiecode: 01
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 107 810,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0026
Titel: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Beschrijving: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Interne identificatiecode: 1
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262311 Betoncascobouw
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 3 810 804,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0027
Titel: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Beschrijving: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Interne identificatiecode: 6
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 470 810,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0028
Titel: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Beschrijving: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Interne identificatiecode: 9
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45421000 Bouwtimmerwerk
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 1 488 851,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0029
Titel: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Beschrijving: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Interne identificatiecode: 10
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45320000 Isolatiewerkzaamheden
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 1 009 907,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0030
Titel: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Beschrijving: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Interne identificatiecode: 11
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45431000 Tegelwerk
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 102 523,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0031
Titel: Lot 12 : Sols souples
Beschrijving: Lot 12 : Sols souples
Interne identificatiecode: 12
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45432111 Leggen van flexibele vloerbekleding
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 58 711,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0032
Titel: Lot 14 : Appareils élévateurs
Beschrijving: Lot 14 : Appareils élévateurs
Interne identificatiecode: 14
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45313100 Installeren van liften
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 121 662,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0033
Titel: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Beschrijving: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Interne identificatiecode: 15
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 1 481 588,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0035
Titel: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Beschrijving: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Interne identificatiecode: 16
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45310000 Aanleg van elektriciteit
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 866 496,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0036
Titel: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Beschrijving: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Interne identificatiecode: 18
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262400 Optrekken van staalconstructies
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 554 987,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0037
Titel: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Beschrijving: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Interne identificatiecode: 19
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 597 748,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Perceel: LOT-0038
Titel: Lot 20 : Nettoyage
Beschrijving: Lot 20 : Nettoyage
Interne identificatiecode: 20
5.1.1.
Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45452000 Reiniging van de buitenmuren van gebouwen
5.1.2.
Plaats van uitvoering
Stad: Angers
Postcode: 49000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
5.1.3.
Geraamde duur
Looptijd: 23 Maanden
5.1.5.
Waarde
Geraamde waarde exclusief btw: 46 668,00 EUR
5.1.6.
Algemene informatie
Voorbehouden deelname:
Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
5.1.9.
Selectiecriteria
Bronnen van selectiecriteria: Aankondiging
Criterium: Algemene jaarlijkse omzet
Beschrijving van het selectiecriterium: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: Extrait kbis
Criterium: Certificaten van kwaliteitscontrole-instituten
Beschrijving van het selectiecriterium: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Gunningscriteria
Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: 55 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 55
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur technique 40 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 40
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 5
5.1.11.
Aanbestedingsstukken
Talen waarin de aanbestedingsstukken officieel beschikbaar zijn: Frans
Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
5.1.12.
Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 150 Dagen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja
5.1.15.
Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
5.1.16.
Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie voor beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Informatie over de termijnen voor beroep: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Tribunal administratif de Nantes
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
8. Organisaties
8.1.
ORG-0001
Officiële naam: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Registratienummer: 52884815300029
Postadres: 48 C Bd Foch - BP 80110
Stad: Angers cedex 02
Postcode: 49101
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
Telefoon: 0241182121
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
Organisatie die inschrijvingen verwerkt
8.1.
ORG-0002
Officiële naam: Tribunal administratif de Nantes
Registratienummer: 17440005100010
Postadres: 6 Allée de l'ile Gloriette, F
Stad: Nantes
Postcode: 44000
Onderverdeling land (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie
10. Wijziging van een aankondiging
Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 4bce4df7-5370-4ad9-b602-a1f06bb0690e-01
Voornaamste reden voor de wijziging: Correctie koper
Beschrijving: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
10.1.
Wijziging van een aankondiging
Identificatiecode afdeling: LOT-0001
Beschrijving van de wijzigingen: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: cd88b13b-ec15-4746-b3fc-ca2073f6701d - 02
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 15/07/2026 10:51:31 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Frans
Publicatienummer aankondiging: 491008-2026
Nummer uitgave PB S: 135/2026
Datum van bekendmaking: 16/07/2026