1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: COMMUNE DE LORIENT
Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne
Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej
52134-2025 - Procedura konkurencyjna
Widok ogłoszenia
Język urzędowy (Podpisany plik PDF)
BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
HTML – tłumaczenie maszynowe
BG
CS
DA
DE
EL
ES
EN
ET
FI
FR
GA
HR
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
Ogłoszenie
Bieżący język
52134-2025 - Procedura konkurencyjna See the notice on TED website 
52134-2025 - Procedura konkurencyjna
Francja – Usuwanie gleby – TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES HALLES DE MERVILLE A LORIENT
OJ S 17/2025 24/01/2025
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Roboty budowlane
1. Nabywca
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES HALLES DE MERVILLE A LORIENT
Opis: Marchés de travaux pour le réaménagement des Halles de Merville à Lorient.
Identyfikator procedury: 5e86099e-839c-4be8-8388-efeaf2a5ae24
Wewnętrzny identyfikator: 25013-25030
Rodzaj procedury: Otwarta
Główne aspekty procedury: L'opération est composée de 2 consultations, la consultation complémentaire à celle-ci est lancée en application de l'article R.2123-1 2° du Code de la commande publique et est composée des 4 lots suivants (consultation en MAPA 25031-25034) : Lot 6 Charpente et bardage bois - Lot 7 Couverture, étanchéité - Lot 8 Couvertures sèches, bardages métalliques - lot 10 serrurerie. Pour le lot 1, Terrassements - VRD, l'acheteur public est un groupement de commandes composé de la ville de Lorient, coordonnateur du groupement et de Lorient Agglomération. Lot 2 Démolition-désamiantage : l'attention des candidats est attirée sur la présentation obligatoire dès la remise des offres de l'attestation SS3. Critères d'attribution : Critère valeur technique : 60 points. Critère prix suivant DPGF : 40 points.
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45112500 Usuwanie gleby
2.1.2.
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Morbihan (FRH04)
Kraj: Francja
2.1.4.
Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: Chaque lot fera l'objet d'un marché conclu avec un seul opérateur économique. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Un même candidat peut se voir attribuer un ou plusieurs lots (dans le cas où un même candidat se voit attribuer un ou plusieurs, celui-ci s'engage à mettre à disposition tous les moyens nécessaires et suffisants pour assurer l'exécution des prestations des lots attribués). Action d'insertion par l'économie et l'emploi : En application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d'insertion sociale obligatoire imposant un nombre d'heures minimum sur la durée du marché (voir règlement de consultation). Prestations supplémentaires éventuelles : Le chiffrage des PSE est obligatoire pour les lots concernés (voir règlement de consultation). Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu'au parfait achèvement des travaux (à titre indicatif jusqu'en septembre 2027). Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 24 mois dont deux mois de préparation de chantier. Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Mode de dévolution : Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Cependant, en cas de groupement conjoint, le mandataire est impérativement solidaire de chaque membre. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public (article R.2142-4 du code). Une même entreprise ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché conformément à l'article R.2142-23 du CCP. Visite obligatoire pour les lots 2, 3, 4, 5, 19 et 21 uniquement. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué la visite sera déclarée irrégulière. Merci de prendre contact avec le service par mail à l'adresse suivante : bmonot@lorient.bzh pour informer de votre présence. Visite conseillée et facultative : Pour les autres lots, une visite est conseillée mais facultative. (Voir règlement de consultation.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.5.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Oferent musi złożyć oferty dotyczące wszystkich części zamówienia
2.1.6.
Podstawy wykluczenia
Upadłość:
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: LOT 1 - Terrassements-VRD
Opis: LOT 1 - Terrassements-VRD
Wewnętrzny identyfikator: 25013
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45112500 Usuwanie gleby
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: Pour le lot 1, Terrassements - VRD, l'acheteur public est un groupement de commandes composé de la ville de Lorient, coordonnateur du groupement et de Lorient Agglomération.
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences et les moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques dont dispose le candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Les imprimés DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: LOT 2 - Démolition-désamiantage
Opis: LOT 2 -Démolition-désamiantage
Wewnętrzny identyfikator: 25014
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45262660 Usuwanie azbestu
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés. Présentation obligatoire dès la remise des offres de l'attestation SS3.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0003
Tytuł: LOT3 - Gros oeuvre
Opis: LOT3 - Gros oeuvre
Wewnętrzny identyfikator: 25015
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45223220 Roboty zadaszeniowe
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0004
Tytuł: LOT4 Charpente métallique
Opis: LOT4 Charpente métallique
Wewnętrzny identyfikator: 25016
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45261100 Wykonywanie konstrukcji dachowych
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0005
Tytuł: LOT5 Peinture sur charpente métallique
Opis: LOT5 Peinture sur charpente métallique
Wewnętrzny identyfikator: 25017
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45442100 Roboty malarskie
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0006
Tytuł: LOT9 Ouvrages système type serre
Opis: LOT9 Ouvrages système type serre
Wewnętrzny identyfikator: 25018
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45441000 Roboty szklarskie
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0007
Tytuł: LOT11 Menuiseries extérieures
Opis: LOT11 Menuiseries extérieures
Wewnętrzny identyfikator: 25019
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0008
Tytuł: LOT12 Plafonds, parois et menuiseries isothermes
Opis: LOT12 Plafonds, parois et menuiseries isothermes
Wewnętrzny identyfikator: 25020
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45410000 Tynkowanie
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0009
Tytuł: LOT13 Menuiseries intérieures
Opis: LOT13 Menuiseries intérieures
Wewnętrzny identyfikator: 25021
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0010
Tytuł: LOT14 Plâtrerie, isolation et faux-plafonds
Opis: LOT14 Plâtrerie, isolation et faux-plafonds
Wewnętrzny identyfikator: 25022
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45410000 Tynkowanie
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0011
Tytuł: LOT15 - Revêtement de sols, faïences
Opis: LOT15 - Revêtement de sols, faïences
Wewnętrzny identyfikator: 25023
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45431000 Kładzenie płytek
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0012
Tytuł: LOT16 Revêtement de sol résine
Opis: LOT16 Revêtement de sol résine
Wewnętrzny identyfikator: 25024
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45432130 Pokrywanie podłóg
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0013
Tytuł: LOT17 Peinture
Opis: LOT17 Peinture
Wewnętrzny identyfikator: 25025
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45442100 Roboty malarskie
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0014
Tytuł: LOT18 Ascenseur
Opis: LOT18 Ascenseur
Wewnętrzny identyfikator: 25026
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45313100 Instalowanie wind
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0015
Tytuł: LOT19 Ventilation, plomberie
Opis: LOT19 Ventilation, plomberie
Wewnętrzny identyfikator: 25027
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0016
Tytuł: LOT20 Réfrigération
Opis: LOT20 Réfrigération
Wewnętrzny identyfikator: 25028
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45331231 Instalowanie urządzeń mrożących
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0017
Tytuł: LOT21 Electricité, courants forts, courants faibles
Opis: LOT21 Electricité, courants forts, courants faibles
Wewnętrzny identyfikator: 25029
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
5.1.
Część zamówienia: LOT-0018
Tytuł: LOT22 Aménagements extérieurs
Opis: LOT22 Aménagements extérieurs
Wewnętrzny identyfikator: 25030
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Un extrait Kbis ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l'entreprise.
Kryterium:
Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nazwa: Les chiffres d'affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d'affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Une présentation de l'entreprise détaillant les compétences,moyens humains ; Une déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour réaliser la prestation ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des 3 dernières années ; Imprimés DC1 et DC2 complétés.
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: francuski
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/03/2025 12:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 6 Miesiące
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: COMMUNE DE LORIENT
Informacje o terminach odwołania: Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél : 02 23 21 28 28.
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: COMMUNE DE LORIENT
Numer rejestracyjny: 21560121200016
Adres pocztowy: 2 BD GAL LECLERC CS 30010
Miejscowość: Lorient
Kod pocztowy: 56315
Podpodział krajowy (NUTS): Morbihan (FRH04)
Kraj: Francja
Telefon: +33 0297022264
Role tej organizacji:
Nabywca
Organ odwoławczy
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 9fa9c982-a62f-4765-98fa-e50985e2c9c8 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 23/01/2025 15:43:17 (UTC+2)
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: francuski
Numer publikacji ogłoszenia: 52134-2025
Numer wydania Dz.U. S: 17/2025
Data publikacji: 24/01/2025
