16 ORG-0001 Ufficio Tecnico Comunale di Canobbio Via Trevano 13 Canobbio 6952 CH070 CHE 63ba763f-cc39-47ca-b613-d3d18ccf3c1e +41919363060 utc@canobbio.ch https://www.bvger.ch ORG-0002 Tribunale amministrativo federale Postfach St. Gallen 9023 CH055 CHE BVGER +41584652626 info@bvger.admin.ch https://www.simap.ch ORG-0003 Simap.ch Holzikofenweg 36 Bern 3003 CH021 CHE CH001 +41584646388 support@simap.ch 00105040-202533/20252025-02-17+01:00 2.3 eforms-sdk-1.12 f3ff5471-7d7e-4ec0-ad35-9ad3beade4c9 0a9a3fa1-b0e2-44d1-8b65-f80e1e08d021 2025-02-14+01:00 02:25:56+01:00 01 32014L0024 cn-standard ITA body-pl-la gen-pub ORG-0001 ted-esen ORG-0003 epo-notice exg-sitn-other Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch open true Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch Nuova Sala Multiuso e Ampliamento SE – Canobbio - Opere da ventilazione Il presente appalto ha per oggetto la formazione di una nuova sala multiuso e l’ampliamento di parte della scuola elementare di Canobbio. Vedi relazione tecnica. Il presente bando mette a concorso la realizzazione delle opere da ventilazione Quantità principali: - UTA 4 pezzi - Cappa cucina 2 pezzi - Serrande tagliafuoco 46 pezzi - Regolatori volume portata variabile 26 pezzi - Canali rettangolari 16'000 Kg - Canali circolari 770 m - Isolamento 1630 m² - Diffusori 175 pezzi works Altri requisiti 1 Condizioni di contratto Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione d'appalto. 2 Trattative Non viene condotta alcuna trattativa. 3 Principi per la procedura Procedura di appalto libera ai sensi dell'art. 12 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25.11.1994/15.03.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP) del 12.09.2006, nonche le successive norme integrative. 4 Altre indicazioni 4.1 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti, nonché i necessari permessi edificatori. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. Con riferimento all’art 13 lett. I CIAP ed all’art. 55 del RLCpubb, il Committente si riserva il diritto d’interrompere, ripetere o riattivare la procedura d’appalto. 4.2 L'elaborazione dell'offerta non dà diritto ad alcun rimborso. La documentazione relativa all'offerta non sarà restituita. 4.3 Il committente si riserva di modificare i termini riportati nella documentazione (in particolare quelli dell’aggiudicazione e dell’inizio lavori). L’offerente non ha in nessun caso diritto ad alcun tipo di indennizzo. 4.4 Tutti gli importi indicati nel presente bando sono da intendersi IVA inclusa. 4.5 Fa stato la pubblicazione sul Simap, In caso di dubbi o contraddizioni, prevale il testo di pubblicazione in lingua italiana. 45000000 LOT-0000 slc-stand-other I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. slc-suit-reg-trade I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. slc-abil-staff-qual I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. not-allowed no-eu-funds nyk not-allowed false 1 restricted-document https://www.simap.ch/it/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIwYTlhM2ZhMS1iMGUyLTQ0ZDEtOGI2NS1mODBlMWUwOGQwMjEiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch none false epo-notice not-known performance Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch required not-allowed false per-exa 50 price ZK 1 CA-A: Economicità prezzo; ponderazione 50% per-exa 30 quality ZK 2 CA-B: Attendibilità dei prezzi; ponderazione 30% per-exa 20 quality ZK 3 CA-C: Referenze ed esperienze; ponderazione 20% ORG-0001 280 Indicazione dei rimedi giuridici Contro il bando di concorso e gli atti di appalto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni a partire dal giorno della messa a disposizione dei documenti di gara. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente pubblicazione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo. ORG-0002 ITA false true Simap.ch not-allowed true 2025-03-26+01:00 16:00:00+01:00 tdf-non-av Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch 2025-03-27+01:00 15:30:00+01:00 L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il Municipio di Canobbio, Via Trevano 13, 6952 Canobbio, Svizzera Via Trevano 13 - Canobbio false none none Nuova Sala Multiuso e Ampliamento SE – Canobbio - Opere da ventilazione Il presente appalto ha per oggetto la formazione di una nuova sala multiuso e l’ampliamento di parte della scuola elementare di Canobbio. Vedi relazione tecnica. Il presente bando mette a concorso la realizzazione delle opere da ventilazione Quantità principali: - UTA 4 pezzi - Cappa cucina 2 pezzi - Serrande tagliafuoco 46 pezzi - Regolatori volume portata variabile 26 pezzi - Canali rettangolari 16'000 Kg - Canali circolari 770 m - Isolamento 1630 m² - Diffusori 175 pezzi works 45000000 Canobbio 6952 CH070 CHE 2025-06-16+02:00 2025-12-31+01:00 1 6 mesi dopo la sottoscrizione