2026-03-10+01:0000:00:00+01:00c8ccfd9d-032a-490e-9894-169eab014a1b-01falsePROCEDUREupdate-addUn addenda 2 a été ajouté aux documents du marché. Les documents du marché ont été modifiés le 10/03/26. Vous trouverez l'addenda 2 via le lien suivant : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/182/Q1/2025 16http://www.chwapi.be/ORG-0001CHwapiAvenue Delmée, 9Tournai7500BE328BEL876.107.364Frédéricq Wattecamps+32 69258106+32 69258015fredericq.wattecamps@chwapi.beORG-0002Tribunal de 1ère instance de TournaiPlace du Palais de Justice, 5 Tournai7500BE328BELBE 0308.357.753+32 69251711infra.roi@just.fgov.beORG-00033P - Aanbieder van diensten / Prestataire de servicesAntwerpen / Anvers2000BE211BELBE 0475.480.736+32 3 294 30 51info@3p.euORG-0004FPS Policy and SupportBrussels1000BE100BELBE 0671.516.647+32 2 740 80 00e.proc@publicprocurement.be00173764-202650/20262026-03-12+01:002.3eforms-sdk-1.131121873d-cce7-4174-8cda-32b653b8217d203665b3-6c16-45db-a9b6-f1f5a47b83f42026-03-10+01:0000:00:00+01:00012026-03-12+01:0032014L0024cn-standardFRApub-underthealthORG-0001ted-esenORG-0004serv-provORG-0003epo-procurement-documentopenfalsePPP0Q1-182/6054/2025-018-TMarché 08: Marché public de travaux portant sur la rénovation, la transformation et le réaménagement de bâtiments existants en occupationMarché 08: Marché public de travaux portant sur la rénovation, la transformation et le réaménagement de bâtiments existants en occupationworks14000000.009500000.0045000000BE328BELBE328BELLOT-0001slc-stand-to-avg1) Le soumissionnaire complète la case « Chiffre d’affaires annuel moyen » de la partie IV, section B du DUME. Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou de début d’activités du soumissionnaire. Niveau(x) minimal(aux): Niveau minimum requis : le chiffre d'affaires annuel moyen sur ces 3 années sera au moins égal à 7.000.000 €.slc-abil-ref-work1) Le soumissionnaire fournit une liste de minimum 2 références de travaux de parachèvements/techniques spéciales réalisés dans le secteur « hôpitaux » (la date de réception provisoire étant la date de référence), étant entendu que : a) au moins une des deux références devra être d’un montant minimum de travaux de parachèvements et techniques spéciales (hors gros œuvre) de 1.500.000 € HTVA avec au moins 30% de travaux de parachèvements et au moins 30% de travaux en techniques spéciales et avoir été réalisée dans un milieu hospitalier en fonctionnement.; b) au moins une des deux références devra être d’un montant minimum de travaux de parachèvements et techniques spéciales (hors gros œuvre) de 750.000 € HTVA avec au moins 30% de travaux de parachèvements et au moins 30% de travaux en techniques spéciales et avoir été réalisée dans un milieu hospitalier en fonctionnement. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte mais ne pourront être relatifs à des travaux dont la réception provisoire a été accordée il y a plus de 10 ans. Dans ce cadre, le soumissionnaire complète la case « Pour les marchés de travaux : exécution des travaux du type spécifié » de la partie IV du DUME, section C. La bonne exécution des chantiers repris sur la liste devra être prouvée par la remise d'une attestation de bonne exécution pour chaque référence, signée par le pouvoir adjudicateur du chantier de la référence proposée ou un de ses délégués conformément à l’annexe D : Attestation de bonne exécution. Cette annexe D devra être complétée dans son intégralité et permettre de distinguer la part des travaux en parachèvements et en technique spéciales. Une attestation par référence devra être complétée et jointe à l’offre du soumissionnaire. Ces moyens de preuve doivent être joints à l’offre. Niveau(x) minimal(aux): 1) Le soumissionnaire fournit une liste de minimum 2 références de travaux de parachèvements/techniques spéciales réalisés dans le secteur « hôpitaux » (la date de réception provisoire étant la date de référence), étant entendu que : a) au moins une des deux références devra être d’un montant minimum de travaux de parachèvements et techniques spéciales (hors gros œuvre) de 1.500.000 € HTVA avec au moins 30% de travaux de parachèvements et au moins 30% de travaux en techniques spéciales et avoir été réalisée dans un milieu hospitalier en fonctionnement.; b) au moins une des deux références devra être d’un montant minimum de travaux de parachèvements et techniques spéciales (hors gros œuvre) de 750.000 € HTVA avec au moins 30% de travaux de parachèvements et au moins 30% de travaux en techniques spéciales et avoir été réalisée dans un milieu hospitalier en fonctionnement. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte mais ne pourront être relatifs à des travaux dont la réception provisoire a été accordée il y a plus de 10 ans. slc-stand-other2) Le soumissionnaire complète la case « Autres exigences économiques ou financières » de la partie IV, section B du DUME. Le soumissionnaire est tenu d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions d’obtention de l’agréation d’adjudicataires de travaux dans la ou les spécialité(s) et catégorie(s) requise(s). Le soumissionnaire soit fourni l’adresse web à laquelle copie du certificat d’agréation peut être obtenue par le pouvoir adjudicateur soit fourni ce certificat dans son offre. Cette preuve est apportée conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. En fonction de la nature et de l’ampleur estimées des marchés subséquents qui seront attribués dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur estime : - Qu’une catégorie pourra être exigée en D - Qu’une classe 7 ou inférieure pourra être exigées. La classe et la catégorie de l’agréation doit nécessairement correspondre au montant de l’offre déposée par le soumissionnaire pour le marché subséquent concerné. Cette preuve est apportée conformément à la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, bien que l’agréation des sous-traitants ne soit pas demandée dans le cadre de la remise de l’offre, elle sera demandée et vérifiée, conformément aux précisions indiquées au point 16 du présent CSC. Niveau(x) minimal(aux): Seuil minimum d’exigence pour répondre au présent marché accord-cadre : Catégorie : D Classe : 7slc-stand-otherAgréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 7slc-stand-other* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.not-allowedno-eu-fundsnot-requfalseDOC 01non-restricted-documentFRAhttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/182/Q1/2025nonefalseepo-noticenot-allowedrequirednofalsepoi-exa60costPrix/coût d'exécution du chantierLe soumissionnaire complètera les métrés joints aux documents du marché. La cote attribuée sera calculée de la manière suivante : - maximum des points pour le soumissionnaire ayant remis le prix le plus bas ; - pour les autres, application de la formule suivante : points attribués = 60 x (offre la plus basse/offre du soumissionnaire). poi-exa20qualityMéthodologie de travail - ressources HumainesLe soumissionnaire décrira dans une note (de maximum 4 pages recto A4 , annexes comprises) comment il compte organiser un chantier en milieux hospitalier en activité. La description portera notamment sur : - L’organisation des ressources humaines affectées aux travaux, en précisant : o les fonctions clés (responsable de chantier, encadrement, référents techniques) repris dans un organigramme, o la disponibilité des équipes, o la coordination des équipes, o la quantité des ressources humaines et techniques qu'il compte mettre à disposition pour chaque marché subséquent, o les modalités de remplacement en cas d’indisponibilité, o Le mode de fonctionnement en cas de marchés simultanés. - La méthodologie de pilotage et de coordination interne, incluant : o La préparation des commandes et de l'exécution, o l’organisation quotidienne des équipes et des sous-traitants éventuels, o les modalités de communication et de reporting vers la direction des travaux. - Les outils et indicateurs de suivi mis en œuvre par l’adjudicataire, permettant : o de suivre l’avancement de ses propres prestations, o d’anticiper les risques de dérive, o de signaler et gérer les aléas susceptibles d’impacter le planning. Cette note ne permet en aucun cas de déroger aux exigences qui sont mentionnées dans les documents du marché. Les mesures décrites sont comprises dans les prix unitaires de l’entreprise. Méthode de cotation : la cote attribuée le sera conformément à la grille d’analyse suivante, étant entendu que chaque soumissionnaire sera classé dans une catégorie et qu’il n’y aura pas de position intermédiaire (des ex-aequo sont néanmoins possibles) : - Très bon : 100% des points, soit 20/20 ; - Bon : 75% des points, soit 15/20 ; - Moyen : 50% des points, soit 10/20 ; - Insatisfaisant : 25% des points, soit 5/20 ; - Très insatisfaisant : 0 points. Il ne sera octroyé aucun point si la note demandée dans le cadre de ce critère est manquante ou insuffisante ne permettant pas l’analyse de ce critère. poi-exa20qualityInstallation de chantier - mesures de protection et de sécurité - coordination avec d'autres marchés et coordination des travaux dans un site occupéLe soumissionnaire décrira dans une note (de maximum 6 pages recto A4 , annexes comprises) les mesures opérationnelles qu’il entend mettre en œuvre pour assurer l’exécution de ses travaux en site hospitalier occupé, dans le respect du caractère hygiénique, sécuritaire et fonctionnel des lieux. La description portera notamment sur : - Les mesures prévues pour limiter les nuisances générées par les travaux, telles que : o le bruit, o les vibrations, o la diffusion de poussières, o les odeurs, o les coupures ou perturbations de réseaux techniques. - Les mesures d’installation et de protection du chantier, incluant : o La méthode de mise en œuvre de cloisonnement provisoire, o La signalisation du chantier, o La gestion des stocks de matériel et des déchets, o La gestion du nettoyage, o La protection des zones sensibles, o L’organisation des accès et circulations propres à l’entreprise, et la mise en place de circuit. - La gestion de la coactivité avec les utilisateurs du site qui sont notamment : o Le personnel hospitalier, les patients, les visiteurs et tout autre entrepreneur. Cette note ne permet en aucun cas de déroger aux exigences qui sont mentionnées dans les documents du marché. Les mesures décrites sont comprises dans les prix unitaires de l’entreprise. Méthode de cotation : la cote attribuée le sera conformément à la grille d’analyse suivante, étant entendu que chaque soumissionnaire sera classé dans une catégorie et qu’il n’y aura pas de position intermédiaire (des ex-aequo sont néanmoins possibles) : - Très bon : 100% des points, soit 20/20 ; - Bon : 75% des points, soit 15/20 ; - Moyen : 50% des points, soit 10/20 ; - Insatisfaisant : 25% des points, soit 5/20 ; - Très insatisfaisant : 0 points. Il ne sera octroyé aucun point si la note demandée dans le cadre de ce critère est manquante ou insuffisante ne permettant pas l’analyse de ce critère. ORG-0001https://www.publicprocurement.beORG-0001180Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal de 1ère instance de TournaiORG-0002ORG-0002FRAfalsefalserequiredtrue2026-03-19+01:0011:00:00+01:002026-03-19+01:0011:00:00+01:00false3nonefa-w-rc2025-018-T_1Marché 08: Marché public de travaux portant sur la rénovation, la transformation et le réaménagement de bâtiments existants en occupationMarché 08: Marché public de travaux portant sur la rénovation, la transformation et le réaménagement de bâtiments existants en occupationworksLa valeur cumulée maximale des marchés fondés sur l’accord-cadre (marchés subséquents), ne pourra pas dépasser 14.000.000 euros HTVA. Une fois ce montant épuisé ou la durée des 4 ans atteinte, le présent accord-cadre est arrivé à son terme.14000000.009500000.004500000045000000452151004533000045331000454000004531100045421000454211414543000045421100BE328BEL48