2024-03-27+01:0000:00:00+01:003a3d9580-5a12-4224-9ac6-f66e0f0ecb01-012024-03-27+01:00truePROCEDUREDe document "2023MP00296 Bijzonder Bestek geconsolideerde versie" vervangt en herroept de document "2023MP00296 Bijzonder Bestek Administratieve en Technische bepalingen.pdf" De document "2023MP00296 Métré_Meetstaat consolidé geconsolideerd" vervangt en herroept de document "2023MP00296 Métré_Meetstaat" De document "2023MP00296_EM_EAI_Meetstaat_Métré geconsolideerd consolidé" vervangt en herroept de document "2023MP00296_EM_EAI_Meetstaat_Métré"Le document "2023MP00296 Cahier spécial des charges version consolidée" remplace et abroge le document "2023MP00296 Cahier spécial des charges Clauses administratives et techniques.pdf" Le document "2023MP00296 Métré_Meetstaat consolidé geconsolideerd" remplace et abroge le document "2023MP00296 Métré_Meetstaat" Le document "2023MP00296_EM_EAI_Meetstaat_Métré geconsolideerd consolidé" remplace et abroge le document "2023MP00296_EM_EAI_Meetstaat_Métré"16ORG-0001HydriaHydriaBoulevard de l'Impératrice 17-19Bruxelles1000BE100BEL0884649502_5224+32 25054719anne.renard@hydria.behttps://bosa.belgium.beORG-0002FOD Beleid en OndersteuningSPF Stratégie et AppuiBoulevard Simon Bolivar 30 Bte1Bruxelles1000BE100BELBE001+32 2 740 80 00e.proc@publicprocurement.beORG-0003Raad van StateConseil d'EtatBruxellesBEL0308.356.862 +32 (0)2 234 96 11info@conseildetat.be00189735-202464/20242024-03-29Z2.3eforms-sdk-1.8f833991d-4599-4f5b-bf51-c17796ec65fcfa78f934-a355-404f-af06-958d9866f0612024-03-27+01:0000:00:00+01:00012024-03-29+01:0032014L0024cn-standardFRANLDcgaenv-proORG-0001ted-esenORG-0002nati-groundZie bestekVoir cahier des chargesopenfalse2023MP00296Bouw van het bufferbekken Ten Reuken te Watermaal-BosvoordeConstruction du bassin tampon Ten Reuken à Watermael-BoitsfortDeze aanneming omvat voornamelijk: • De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies. • Het opmaken van een plaatsbeschrijving voor en na de werken van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12 m bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken. De plaatsbeschrijving en vergelijking voor -na van wegen en trottoirs en openbare ruimtes in het hele werkgebied. • Het uitbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering en onderfundering tot de diepte, nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen. • Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, • Het affrezen van koolwaterstofverhardingen en het nodige uitzagen. • De bouw van 3 deelbekkens die 1 bufferbekken vormen ( B1= groot bekken; B2= bekken opgebouwd uit persbuizenbassin, B3= klein bekken ) • Uitvoeren van uitgravingen en aanvullingen, met inbegrip van verdichting, eventuele stabilisatie en/of vervanging van de onvoldoende draagkrachtige of doorlatende grond, alsook de voorlopige werken om de uitgravingen droog te houden. • Het aanbrengen van een onderfundering van zand. • Het uitvoeren van een fundering uit mager beton gewapend met een rasterwerk. • Het uitvoeren van een fundering en ophogingen met zandcement • Het aanbrengen van secanspalen en/of slibwanden • Het aanbrengen van groutmassieven • Het aanbrengen van colloïdaal beton • De aanleg van beton buizen ø 2800 mm (+/-400 m) door middel van een persing in bocht; • Uitvoering van een verbinding in stross tussen de bestaande riolering en het nieuw aan te leggen stormbekken (+/-30 m); • Het leveren en aanbrengen van de nodige elektromechanische installaties voor de lediging van het stormbekken; • Leveren en plaatsen van een automatisch reinigingssysteem voor de 3 bekkens; • Het uitvoeren van allerhande verhardingswerken met inbegrip van de fundering en onderfundering • Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995. • Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken. • Proeven voor nazicht en oplevering. • Het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode. Cette entreprise comprend principalement : • Les travaux topographiques nécessaires ainsi que l’élaboration des plans détaillés des ouvrages à réaliser ; • L’établissement de l’état des lieux avant travaux et récolements après travaux de toutes les propriétés riveraines, et ce pour la totalité des parties construites, en plan, en élévation et en sous-sols, dont la parcelle cadastrale se trouve à moins de 12 m du bord des fouilles à exécuter pour les travaux décrits ci-après. Ainsi que les états des lieux et récolements des voiries et trottoirs et domaines publics dans toute la zone des travaux ; • Le démontage des revêtements de chaussées et de trottoirs de toutes espèces, y compris leurs fondations et sous-fondations jusqu’à une profondeur nécessaire à l’exécution des travaux suivant les nouveaux profils ; • La démolition de maçonneries, de béton et de béton armé ; • Le raclage de revêtements hydrocarbonés et leurs découpes nécessaires ; • La réalisation de 3 sous-bassins d’orage( B1= grand bassin ; B2= bassin constitué des tuyaux de fonçage ; B3= petit bassin ) • L’exécution des terrassements de déblais et remblais, y compris le compactage, la stabilisation éventuelle, et/ou le remplacement de sol insuffisamment portant ou perméable, ainsi que les travaux provisoires pour maintenir les fouilles à sec ; • La mise en œuvre d’une sous-fondation en sable ; • La mise en œuvre d’une fondation en béton maigre armé d’un treillis ; • La mise en œuvre d’une fondation et de remblais en sable stabilisé ; • La pose de pieux sécants et/ou de parois moulées ; • La mise en œuvre de massif en grout ; • La mise en œuvre d’un béton colloïdal ; • La pose de tuyaux en béton ø 2800 mm (+/-400 m) par fonçage en courbe • L’exécution en stross de la connexion entre l’égout existant et le nouveau bassin tampon( B1) (+/- 30 m) • La livraison et installation du dispositif complet pour la vidange des bassins d’orage ; • Livraison et installation d’un système automatisé de nettoyage ; • L’exécution de revêtements de natures diverses y compris leurs sous-fondations et leurs fondations • L’évacuation de tous débris, déchets, etc. en dehors du domaine public, y compris l’évacuation vers une installation de recyclage conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 ; • Tous travaux et fournitures accessoires et connexes pour la bonne exécution du chantier ; • Les essais de vérification et de réception ; • L’entretien des ouvrages de l’entreprise durant la période de garantie. works45000000LOT-0001otherZie bestekVoir cahier des chargesno-eu-fundsTenderDocumentRef-LOT-0001non-restricted-documenthttps://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/c6540091-7cd5-4b7a-bbf3-2c3095b61bac/documentsnonenorequirednot-allowedtruepriceprijs (50%)prix (50%)qualityKwaliteit van de organisatie en fasering van de werf (10 %)Qualité de l'organisation et le phasage du chantier (10 %)qualityKwaliteit van het dossier voor elk op te richten bouwwerk (10 %)Qualité du dossier pour chaque ouvrage à construire (10 %)qualityKwaliteit van het technisch dossier van de persing (15 %)Qualité du dossier technique du fonçage (15 %)qualityKwaliteit van het elektromechanische dossier pompstation en spoelsysteem (10 %)Qualité du dossier électromécanique station pompage et système de rinçage (10 %)qualityUitvoeringstermijn (5 %)Le délais d'exécution (5 %)https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/c6540091-7cd5-4b7a-bbf3-2c3095b61bac/generalORG-0003FRANLDfalsefalserequiredtruehttps://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/c6540091-7cd5-4b7a-bbf3-2c3095b61bac/forum2024-04-09+02:0010:00:00+02:00falsenonenone12023MP00296 - 12023MP00296 - 1Deze aanneming omvat voornamelijk: • De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies. • Het opmaken van een plaatsbeschrijving voor en na de werken van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12 m bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken. De plaatsbeschrijving en vergelijking voor -na van wegen en trottoirs en openbare ruimtes in het hele werkgebied. • Het uitbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering en onderfundering tot de diepte, nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen. • Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, • Het affrezen van koolwaterstofverhardingen en het nodige uitzagen. • De bouw van 3 deelbekkens die 1 bufferbekken vormen ( B1= groot bekken; B2= bekken opgebouwd uit persbuizenbassin, B3= klein bekken ) • Uitvoeren van uitgravingen en aanvullingen, met inbegrip van verdichting, eventuele stabilisatie en/of vervanging van de onvoldoende draagkrachtige of doorlatende grond, alsook de voorlopige werken om de uitgravingen droog te houden. • Het aanbrengen van een onderfundering van zand. • Het uitvoeren van een fundering uit mager beton gewapend met een rasterwerk. • Het uitvoeren van een fundering en ophogingen met zandcement • Het aanbrengen van secanspalen en/of slibwanden • Het aanbrengen van groutmassieven • Het aanbrengen van colloïdaal beton • De aanleg van beton buizen ø 2800 mm (+/-400 m) door middel van een persing in bocht; • Uitvoering van een verbinding in stross tussen de bestaande riolering en het nieuw aan te leggen stormbekken (+/-30 m); • Het leveren en aanbrengen van de nodige elektromechanische installaties voor de lediging van het stormbekken; • Leveren en plaatsen van een automatisch reinigingssysteem voor de 3 bekkens; • Het uitvoeren van allerhande verhardingswerken met inbegrip van de fundering en onderfundering • Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995. • Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken. • Proeven voor nazicht en oplevering. • Het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode. Cette entreprise comprend principalement : • Les travaux topographiques nécessaires ainsi que l’élaboration des plans détaillés des ouvrages à réaliser ; • L’établissement de l’état des lieux avant travaux et récolements après travaux de toutes les propriétés riveraines, et ce pour la totalité des parties construites, en plan, en élévation et en sous-sols, dont la parcelle cadastrale se trouve à moins de 12 m du bord des fouilles à exécuter pour les travaux décrits ci-après. Ainsi que les états des lieux et récolements des voiries et trottoirs et domaines publics dans toute la zone des travaux ; • Le démontage des revêtements de chaussées et de trottoirs de toutes espèces, y compris leurs fondations et sous-fondations jusqu’à une profondeur nécessaire à l’exécution des travaux suivant les nouveaux profils ; • La démolition de maçonneries, de béton et de béton armé ; • Le raclage de revêtements hydrocarbonés et leurs découpes nécessaires ; • La réalisation de 3 sous-bassins d’orage( B1= grand bassin ; B2= bassin constitué des tuyaux de fonçage ; B3= petit bassin ) • L’exécution des terrassements de déblais et remblais, y compris le compactage, la stabilisation éventuelle, et/ou le remplacement de sol insuffisamment portant ou perméable, ainsi que les travaux provisoires pour maintenir les fouilles à sec ; • La mise en œuvre d’une sous-fondation en sable ; • La mise en œuvre d’une fondation en béton maigre armé d’un treillis ; • La mise en œuvre d’une fondation et de remblais en sable stabilisé ; • La pose de pieux sécants et/ou de parois moulées ; • La mise en œuvre de massif en grout ; • La mise en œuvre d’un béton colloïdal ; • La pose de tuyaux en béton ø 2800 mm (+/-400 m) par fonçage en courbe • L’exécution en stross de la connexion entre l’égout existant et le nouveau bassin tampon( B1) (+/- 30 m) • La livraison et installation du dispositif complet pour la vidange des bassins d’orage ; • Livraison et installation d’un système automatisé de nettoyage ; • L’exécution de revêtements de natures diverses y compris leurs sous-fondations et leurs fondations • L’évacuation de tous débris, déchets, etc. en dehors du domaine public, y compris l’évacuation vers une installation de recyclage conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 ; • Tous travaux et fournitures accessoires et connexes pour la bonne exécution du chantier ; • Les essais de vérification et de réception ; • L’entretien des ouvrages de l’entreprise durant la période de garantie. works45000000BE100BELUNKNOWN