16 https://www.astra.admin.ch ORG-0001 Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est Via C. Pellandini 2a Bellinzona 6500 CH070 CHE f360e907-d32a-4416-8985-82c4a333ab8d +41584696811 acquistipubblici@astra.admin.ch https://www.bvger.ch ORG-0002 Tribunale amministrativo federale Tribunal administratif fédéral Postfach St. Gallen 9023 CH055 CHE BVGER +41584652626 info@bvger.admin.ch https://www.simap.ch ORG-0003 Simap.ch Simap.ch Holzikofenweg 36 Bern 3003 CH021 CHE CH001 +41584646388 support@simap.ch 00255450-202577/20252025-04-18+02:00 2.3 eforms-sdk-1.12 62140792-9a70-4d3e-a516-c18b8f13922f 83bcac93-1f05-40d4-bc1b-6de26d371e39 2025-04-17+02:00 02:25:55+02:00 01 32014L0024 cn-standard ITA FRA body-pl-cga gen-pub ORG-0001 ted-esen ORG-0003 epo-procurement-document open false MP-120008 N2 EP28 Gentilino-Lamone, Lotto 005, geometra del committente (fase di realizzazione) MP-120008 N2 EP28 Gentilino-Lamone, Lot 005, géomètre du maître d'ouvrage (phase de construction) Il progetto USTRA EP 28 Gentilino – Lamone comprende gli interventi di manutenzione e trasformazione da realizzarsi lungo l’asse autostradale dal km 23.950 al km 30.060 e le bretelle dello svincolo basso Lugano Nord. Si interverrà su due aree di sosta (Muzzano), una quindicina di manufatti importanti, due muri di controriva, una dozzina di manufatti minori quali tombini, tombinoni, sottopassi pedonali. Verranno realizzate nuove barriere foniche, due impianti di trattamento acque (SABA) e edifici tecnici. È previsto l’innalzamento della carreggiata Nord-Sud, tra il km 24.100 e il km 25.800, con il rifacimento del manufatto Sottopasso SC Sorengo-Piodella e realizzazione di un nuovo muro di sostegno (L 1,6 km; H max 13.5 m). Con il presente appalto il mandatario è tenuto a svolgere tutte le attività nell’ambito delle misurazioni geomatiche di competenza del committente. Fasi SIA 103 oggetto del mandato: 51, 52, 53. È previsto un impegno complessivo di 7’500h. Per i dettagli delle attività da svolgere si rimanda all’allegato A1 “Quaderno dei compiti”. Le projet EP28 Gentilino-Lamone de l'OFROU comprend les travaux d'entretien et de transformation à réaliser sur l'axe autoroutier N2 du km 23.950 au km 30.060 et sur les rampes de la jonction de Lugano Nord. Les travaux concerneront deux aires de repos (Muzzano), une quinzaine d'ouvrages d’art importants, deux murs de soutènement, une douzaine d'ouvrages d’art secondaires tels que passages inférieurs piétons, voûtages, etc. Des nouvelles parois anti-bruit, deux stations de traitement des eaux (SETEC) et des bâtiments techniques seront construits. Le rehaussement de la chaussée nord-sud est prévu entre le km 24.100 et le km 25.800, avec la reconstruction du passage inflrieur SC Sorengo-Piodella et la construction d'un nouveau mur de soutènement (L 1,6 km ; H max 13,5 m). Le présent mandat concerne toutes les activités liées aux mesures géomatiques à effectuer par le Maître de l’ouvrage. Phases SIA objet du présent mandat : 51, 52 et 53. Pour le présent mandat sont prévues 7’500 h au total. Pour plus de détails se référer à l’annexe A1 « Quaderno dei compiti ». services Altri requisiti Il committente aggiudica le commesse pubbliche per prestazioni in Svizzera solo a offerenti che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro, delle condizioni di lavoro della manodopera nonché la parità salariale tra uomo e donna. Autres exigences Le pouvoir adjudicateur attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes. 71000000 LOT-0000 slc-stand-other I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. slc-suit-reg-trade I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. slc-abil-staff-qual I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. not-allowed no-eu-funds nyk not-allowed true Nessuna. Aucune. 1 restricted-document https://www.simap.ch/it/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI4M2JjYWM5My0xZjA1LTQwZDQtYmMxYi02ZGUyNmQzNzFlMzkiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch none false epo-notice not-known performance Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch required not-allowed false per-exa 30 price CA1: PREZZO CA1 : PRIX . . per-exa 30 quality CA2: QUALITÀ DELL’OFFERTA CA2 : QUALITÉ DE L’OFFRE suddivisa in: 2.1 analisi dei compiti, procedura 15%; 2.2 concetto di gestione della qualità 5%; 2.3 analisi della sostenibilità dal punto di vista economico, sociale ed ecologico 5%; 2.4 analisi dei rischi, 5%. avec la sous-division suivante : 2.1 Analyse des tâches, proposition d'approche 15% ; 2.2 Concept de gestion de la qualité : 5 % ; 2.3 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) 5 % ; 2.4 Analyse des risques : 5 % per-exa 40 quality CA3: QUALITÀ DELL’OFFERENTE CA3 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE suddivise in: 3.1 Capo progetto 15% 3.1.1 una referenza (analogia della funzione e dell’opera della referenza con la funzione e l’opera del presente bando); 3.1.2 curriculum vitae (valutazione della formazione e del perfezionamento, come pure dell’esperienza lavorativa, con riferimento al progetto del presente bando). 3.2 Sostituto Capo progetto 15% 3.2.1 una referenza (analogia della funzione e dell’opera della referenza con la funzione e l’opera del presente bando); 3.2.2 curriculum vitae (valutazione della formazione e del perfezionamento, come pure dell’esperienza lavorativa, con riferimento al progetto del presente bando). 3.3 Organigramma e organizzazione di progetto 10% avec la sous-division suivante : 3.1 Chef de projet 15 % 3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres) ; 3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) . 3.2 Chef de projet suppléant 15 % 3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres); 3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet). 3.3 Organigramme et organisation de projet 10 % ORG-0001 180 Indicazione dei rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso scritto (art. 56 LAPub) presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente decisione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 LAPub, non si applicano le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) relative alla sospensione dei termini. Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas. ORG-0002 ITA false true Simap.ch not-allowed true 2025-05-28+02:00 16:00:00+02:00 tdf-non-av Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch false none none MP-120008 N2 EP28 Gentilino-Lamone, Lotto 005, geometra del committente (fase di realizzazione) MP-120008 N2 EP28 Gentilino-Lamone, Lot 005, géomètre du maître d'ouvrage (phase de construction) Il progetto USTRA EP 28 Gentilino – Lamone comprende gli interventi di manutenzione e trasformazione da realizzarsi lungo l’asse autostradale dal km 23.950 al km 30.060 e le bretelle dello svincolo basso Lugano Nord. Si interverrà su due aree di sosta (Muzzano), una quindicina di manufatti importanti, due muri di controriva, una dozzina di manufatti minori quali tombini, tombinoni, sottopassi pedonali. Verranno realizzate nuove barriere foniche, due impianti di trattamento acque (SABA) e edifici tecnici. È previsto l’innalzamento della carreggiata Nord-Sud, tra il km 24.100 e il km 25.800, con il rifacimento del manufatto Sottopasso SC Sorengo-Piodella e realizzazione di un nuovo muro di sostegno (L 1,6 km; H max 13.5 m). Con il presente appalto il mandatario è tenuto a svolgere tutte le attività nell’ambito delle misurazioni geomatiche di competenza del committente. Fasi SIA 103 oggetto del mandato: 51, 52, 53. È previsto un impegno complessivo di 7’500h. Per i dettagli delle attività da svolgere si rimanda all’allegato A1 “Quaderno dei compiti”. Le projet EP28 Gentilino-Lamone de l'OFROU comprend les travaux d'entretien et de transformation à réaliser sur l'axe autoroutier N2 du km 23.950 au km 30.060 et sur les rampes de la jonction de Lugano Nord. Les travaux concerneront deux aires de repos (Muzzano), une quinzaine d'ouvrages d’art importants, deux murs de soutènement, une douzaine d'ouvrages d’art secondaires tels que passages inférieurs piétons, voûtages, etc. Des nouvelles parois anti-bruit, deux stations de traitement des eaux (SETEC) et des bâtiments techniques seront construits. Le rehaussement de la chaussée nord-sud est prévu entre le km 24.100 et le km 25.800, avec la reconstruction du passage inflrieur SC Sorengo-Piodella et la construction d'un nouveau mur de soutènement (L 1,6 km ; H max 13,5 m). Le présent mandat concerne toutes les activités liées aux mesures géomatiques à effectuer par le Maître de l’ouvrage. Phases SIA objet du présent mandat : 51, 52 et 53. Pour le présent mandat sont prévues 7’500 h au total. Pour plus de détails se référer à l’annexe A1 « Quaderno dei compiti ». services 71000000 Svizzera – TI - 6500 Bellinzona/TI – Autostrada N2, Comuni di Collina D’Oro, Muzzano, Bioggio, Manno, Vezia, Cadempino, Lamone/TI Suisse – TI - 6500 Bellinzona/TI – Autostrada N2, Comuni di Collina D’Oro, Muzzano, Bioggio, Manno, Vezia, Cadempino, Lamone/TI anyw-cou CHE 2025-09-01+02:00 2028-12-31+01:00 1 Un prolungamento del contratto entra in linea di conto se la necessaria liberazione del credito, i termini per la procedura di approvazione e/o eventi imprevedibili lo rendono necessario. On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.