16 false false https://metropoletpm.e-marchespublics.com/ ORG-0001 Metropole Toulon-Provence-Mediterranee 107 BD HENRI FABRE, CS30536 TOULON 83041 FRA 24830054300217 +33 494467398 marchespublics@metropoletpm.fr http://toulon.tribunal-administratif.fr ORG-0002 tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine Toulon 83000 FRL05 FRA 13000525900010 +33 0494427930 greffe.ta-toulon@juradm.fr http://toulon.tribunal-administratif.fr ORG-0003 tribunal Administratif de Toulon 5 rue Racine Toulon 83000 FRA 13000525900010 +33 0494427930 greffe.ta-toulon@juradm.fr ORG-0004 CCRA place Felix baret cs 80001 MARSEILLE 13282 FRA CCRA de MARSEILLE +33 0484354554 catherine.pietri@paca.gouv.fr 00315560-2024103/20242024-05-29Z 2.3 eforms-sdk-1.8 23e20030-52b3-4ec3-8cb7-b49045173c1b 67864907-4e0f-4a04-9a9a-a26f5ff900b8 2024-05-27+02:00 15:50:13+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA https://metropoletpm.e-marchespublics.com body-pl gen-pub ORG-0001 nati-ground Se référer au dossier d'appel d'offres true open false 24TRAV02 24TRAV02 - Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon - 2ème phase Les travaux consistent en la 2ème phase de travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon. Les travaux portent sur le traitement du clos et couvert, le réaménagement du bloc salle dont l'implantation des sièges, des espaces d'accueil du public, du bloc scène et du bloc administratif. La première phase des travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon a fait l'objet d'une consultation distincte (désamiantage, le curage de la cage de scène et de la partie administrative, la restauration de façade en pierre et le traitement de menuiseries extérieures bois). Nature particulière des travaux : restauration d'édifices anciens protégés au titre des Monuments Historiques, pour lesquels il importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes. L'Opéra est un ERP de type L (Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes), de 1ère catégorie Procédure comportant 26 lots. Prix global et forfaitaire. Le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Les candidatures sont évaluées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières . Les sous critères de la VT, leur pondération et la méthode de notation sont indiqués au RC. L'opéra est un Monument Historique dans lequel les conditions d'exécution des travaux sont particulières et nécessitent une visite. La visite sur site est donc obligatoire pour tous les lots. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visite sont définies ci-dessous : Personnes en charge des visites auprès desquelles les candidats devront s'inscrire : Maïa Vigon Pellegrino mvigon@metropoletpm.fr Véronique Perez veperez@metropoletpm.fr Le délai d'exécution des travaux est de 32 mois, hors période de préparation des travaux de 2 mois. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint au dossier de consultation La date de début des travaux est donnée à titre indicatif. L'opération de réhabilitation de l'opéra est inscrite dans une démarche en faveur de l'environnement et vise le niveau bronze de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM). Le lot 24 Scénographie Fauteuils et le lot 28 Fouilles archéologique font l'objet d'une procédure distincte. Lot 11 Plâtrerie : obligation de répondre à une Prestation Supplémentaire Eventuelle. Montant estimé tous lots confondus : 23 440 812 euros HT. Une attestation d'assurance décennale sera fournie à l'attribution du marché sauf pour les lots 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20. works 23440812 45212314 LOT-0001 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 1 Echafaudages Confinements Fourniture et mise en oeuvre d'échafaudages, sapines, tour d'escalier, parapluie de chantier, gardes corps et protections works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 1 Echafaudages Confinements : présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières années en montage d'échafaudage sur Monument Historique d'un montant minimum de 500 000 euros HT 968700 45262120 45262110 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg TOULON 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0002 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 2 Gros Oeuvre Installation de Chantier Travaux de réalisation d'ouvrages en béton et maçonnerie, voiles, planchers, dallages, fondations, reprises en sous oeuvre, ouvertures en sous oeuvre, démolitions, planchers collaborants, mise en place de l'installation de chantier works Clause d'exécution à caractère social :1 680 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 2 Gros Oeuvre Installation de Chantier : présentation d'au moins 1 référence sur les 5 dernières années en travaux de gros oeuvre d'un Monument Historique d'un montant minimum de 1 000 000 euros HT 2749200 45262311 opera de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0003 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 3 Maçonneries MH Sols durs Réalisation de démolition, de dépose de revêtements et d'équipements, de travaux de maçonnerie de briques et de pierre de taille Monument Historique (MH), de revêtements de sols en marbre, en pierre, en carreaux ciments, en terre cuite, en mosaïque works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 3 Maçonneries MH _ Sols durs : présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières années en restauration de Monument Historique d'un montant minimum de 400 000 euros HT 924400 45262311 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0004 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC. per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement. Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 4 Charpente bois Couverture Réalisation de travaux d'enfustage, chevêtre, traitement et réfection de charpente, dépose/repose de couverture et ligne de vie, réfection de couverture tuiles, remplacement de châssis de désenfumage, ressuivi de couverture zinc works Clause d'exécution à caractère social :220 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. 547800 45261000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0005 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC. per-exa 30 price Critère 2 prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement. Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 5 Sols intérieurs durs Réalisation de travaux de remplacement de revêtements de sols en carrelage, mise en oeuvre de sols neufs en carrelage et de revêtement mural en carrelage works Clause d'exécution à caractère social :110 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. 208800 45430000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0006 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC.. per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement. Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 6 Parquet bois Réalisation de travaux de reprise de vernis de parquet existant, dépose de parquet existant, mise en oeuvre de parquet neuf massif sur lambourde et parquet neuf massif collé works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. 579000 45421000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0007 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC. per-exa 30 price Critère 2 prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement. Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 7 Menuiseries extérieures Travaux de mise en oeuvre de stores intérieurs de protection solaire, dépose de menuiseries extérieures et de volets, restauration de menuiseries extérieures bois, restauration et modification de portes d'entrée en bois, remplacement de menuiseries extérieures et volets bois works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. 607900 45421000 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0008 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC. per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement. Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 8 Menuiseries intérieures bois neuves Travaux de dépose de menuiseries intérieures, mise en oeuvre de bloc portes et trappes coupe feu, restauration de bloc portes, cloisons stratifiées avec portes, mise en oeuvre de sas vitré, portes automatiques, habillage mural stratifié works Clause d'exécution à caractère social :200 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. 420800 45421000 45422100 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0009 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC. per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement. Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 9 Menuiseries intérieures bois MH Travaux de dépose de menuiseries intérieures, ressuivi de menuiseries existantes Monument Historique (MH) et de boiseries, mise en oeuvre de menuiseries intérieures neuves, d'escalier et de mobilier works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 9 Menuiseries intérieures bois MH : Présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières années en restauration de menuiseries intérieures bois de Monument Historique d'un montant minimum de 200 000 euros HT 583000 45421000 45422100 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0010 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC. per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement. Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 10 Ferronnerie et Serrurerie Travaux de réalisation de châssis métalliques neufs, bloc portes métalliques, escalier métallique trappes métalliques, grilles, garde corps, mains courantes, échelles, modification de marquise works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. 250700 45400000 44316510-6 Ferronnerie 44316500-3 Serrurerie. Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0011 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot11 Plâtrerie Réalisation de travaux de dépose et repose de faux plafonds, mise en oeuvre de faux plafond suspendu en plaques de plâtre, de panneaux acoustiques, de doublage des parois, cloisons en plaques de plâtre, mise en oeuvre de faux plafond suspendu en dalles minérales acoustiques works Clause d'exécution à caractère social :450 heures minimum d'insertion. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour la prestations supplémentaire éventuelle suivante : Suppression de la prestation prévue en base et remplacement par la prestation suivante: Fourniture et pose d'un isolant thermo-acoustique bio-sourcée mix laine de chanvre, linéaire et coton de 120mm avec un R=3.15 m².K/W de type "Biofib Trio" ou techniquement équivalent 781100 45410000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0012 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 12 Peinture sols minces Réalisation de travaux de peinture sur boiseries, parois, plafonds, ouvrages métalliques, emmarchements et garde-corps des escaliers, mise en oeuvre de revêtements de sols minces works Clause d'exécution à caractère social :530 heures minimum d'insertion. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. 1093000 45442100 45430000 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0013 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 13 Décors Gypserie dorure Réalisation de travaux de nettoyage d'ouvrages plâtre, reprise et complément de gypseries, restauration de gypseries, polychromies et dorures d'éléments décoratifs, mise en oeuvre de faux-plafonds staff works 44921100-3 Gypse. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 13 Décors _ Gypserie dorure : Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Pour au moins 2 membres de l'équipe : Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Sculpture et dorure ou équivalent 868475 45410000 45442100 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0014 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 14 Décors Toile marouflée plafond Travaux de restauration in situ de la toile marouflée du plafond de la salle de spectacle works Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 14 Toile marouflée plafond: Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Totalité des membres de l'équipe : Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Peinture ou équivalent 376461 45442100 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0015 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 15 Décors Toiles marouflées puttis Travaux de restauration de toiles peintes in situ et en atelier works Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 15 Décors Toiles marouflées puttis : Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Totalité des membres de l'équipe : Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Peinture ou équivalent 248146 45442100 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0016 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 16 Décors Restauration décors peints Travaux de dérestauration et restauration de décors peints muraux, restauration de décors de panneaux bois, portes, plafonds, candélabres, garde-corps works Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 16 Restauration décors peints : Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Pour au moins 2 membres de l'équipe: Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Bois polychrome mobilier ou équivalent 895868 45442100 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0017 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 17 Lustrerie Réalisation de travaux de restauration des lustres en métal et verrerie works 31527260-6 Systèmes d'éclairage. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. 428809 45310000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0018 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 18 Tapisserie-tenture Travaux de restitution de lisses et habillages molletonnées de têtes de cloisons, garde-corps des loges et baignoires de la salle de spectacle, restauration des banquettes et fauteuils, confection de rideaux et lambrequins works Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats pour le lot 18 fourniront des échantillons, selon les dispositions suivantes : Pour le lot 18 Tapisserie-tenture Echantillons de tissus au format A5 minimum, 3 échantillons par type de coloris dans les gammes de coloris suivantes : Cuivré, Brun, Rouge, Bleuté, pour : o Lisses molletonnées (article 2.18.1.1.1.1 du CCTP) ; o Banquettes et fauteuils (article 2.18.1.1.1.2 du CCTP) ; o Tapis et moquette (article 2.18.1.1.1.3 du CCTP) ; Restitution de tentures et draperies (article 2.18.1.1.2.1 du CCTP). Modalités de remise des échantillons indiquées à l'article 6.2 du RC 169682 45432200 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0019 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation. per-exa 30 price Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 19 Agencement / Mobilier Travaux de création de mobilier formant assise, meubles métalliques, plans vasques, banque d'accueil, mobilier des loges des artistes, placards works 39100000 - Mobilier Clause environnementale : charte chantier propre notamment. 154000 45400000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0020 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation. per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement. per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation. 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 20 Signalétiques Travaux de réalisation de porte-affiches, pictogrammes, plaques de portes, lettrages, panneaux directionnels, plans, panneau mobile sur pied, works 35261000-1 Panneaux d'information. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. 55600 45400000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0021 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 21 Scénographie Serrurerie Machinerie, menuiseries et tentures Réalisation de travaux de serrurerie scénique : grils, passerelles, lisses et mâts d'accrochage, levage : porteuses, élévateur, palan, monte-charge, menuiserie scénique : planchers, plateformes, mobilier, tentures scéniques, works 79932000 Aménagements scénographiques. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 21 Scénographie Serrurerie Machinerie, menuiseries et tentures : au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux de serrurerie scénique d'un montant minimum de 2 000 000 euros HT 4133508 45350000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0022 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 22 Scénographie Réseaux électrique, éclairage, sonorisation et vidéo Réalisation de travaux de réseaux scéniques courants forts et courants faibles, sonorisation, vidéo works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 22 Scénographie Réseaux électrique, éclairage, sonorisation et vidéo : au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux de réseaux scéniques électriques, son et vidéo d'un montant minimum de 500 000 euros HT 1222040 45311200 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0023 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 23 Scénographie matériel mobile scénique Réalisation de travaux de diffusion et régie audio, de captation audio et vidéo, d'équipements de surtitrage, éclairage, sonorisation et vidéo, gradateurs mobiles, poutres d'accrochage, praticables, nacelle élévatrice, pupitre d'éclairage works Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 23 Scénographie matériel mobile scénique : au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux de diffusion, éclairage, sonorisation et vidéo, de captation audio et vidéo d'un montant minimum de 400 000 euros HT 851429 45311200 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0025 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 25 Ascenseurs Réalisation de travaux de mise en oeuvre d'ascenseurs works Clause environnementale : charte chantier propre notamment. 172400 45313100 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0026 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 26 Electricité Courant fort / Courants faible Réalisation de travaux de courants forts et courants faibles, alimentation générale électrique, appareillage, éclairages, informatique, téléphonie, SSI, vidéosurveillance, contrôle d'accès, système anti-intrusion, Wifi, GTB works Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Clause sociale : 650 heures minimum d'insertion. Lot 26 Electricité Courant fort / Courants faible : Au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux d'électricité, Courant fort, Courants faible dans un Monument Historique d'un montant minimum de 500 000 euros HT Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Pour le lot Lot 26 Electricité Courant fort / Courants faible , les certificats de qualification suivants : - Qualifelec RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) - Qualifoudre Pour justifier de la qualification ou de son équivalence, les candidats renseigneront et remettront impérativement la fiche de qualification niveau spécifique minimal jointe au DCE. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. Pour le certificat Qualifoudre, l'équivalence peut être réalisée notamment par la production de références de travaux de complexité équivalente accompagnées d'attestations de bonne exécution. 1400000 45311200 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP. LOT-0027 sui-act Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat En cas de cotraitance, l'habilitation du mandataire à engager la (les) société(s) cotraitante(s) ef-stand Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; La capacité financière peut être prouvée par tout autre moyen que la remise des Chiffres d'affaires : déclaration appropriée de banques, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents... tp-abil Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au titre de la dernière année Liste de références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années établie par le candidat ou attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat not-allowed no-eu-funds t-requ false not-allowed DOC-1 non-restricted-document https://metropoletpm.e-marchespublics.com none not-allowed no required per-exa 60 quality Critère 1 Valeur Technique Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation per-exa 30 price Critère 2 Prix Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement per-exa 10 quality Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation 6 un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr ORG-0003 ORG-0002 ORG-0004 FRA false true required true 2024-07-10+02:00 16:00:00+02:00 2024-07-11+02:00 09:00:00+02:00 La séance d'ouverture des plis n'est pas publique Toulon false none none Lot 27 CVC Plomberie Incendie Réalisation de travaux de Production de chauffage, Ventilation mécanique contrôlée, centrale de traitement d'air, climatisation, radiateurs, pompe à chaleur, désenfumage, plomberie, robinetterie, distribution hydraulique works Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Clause sociale : 990 heures minimum d'insertion Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Pour le Lot 27 CVC Plomberie Incendie, le certificat de qualification suivant : Qualibat RGE 5232 Pour justifier de la qualification ou de son équivalence, les candidats renseigneront et remettront impérativement la fiche de qualification niveau spécifique minimal jointe au DCE. Le certificat précité pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. 2749994 45330000 Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg Toulon 83000 FRL05 FRA 2024-12-02+01:00 34 Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.