2025-01-03+01:00 09:19:13+01:00 721108-2024 A(z) II.2.4) A közbeszerzés ismertetése (BT-24) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza. Helyesen: Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó bruttó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a 2023. évi C. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza. PROCEDURE A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jan 10 10:00:00 CET 2025 Helyesen: Tue Jan 14 10:00:00 CET 2025 PROCEDURE A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jan 10 12:00:00 CET 2025 Helyesen: Tue Jan 14 12:00:00 CET 2025 LOT-0001 update-add Ajánlatkérő módosítja az ajánlati felhívás II.2.4) pontját (BT-24 mező), a IV.2.2) pontját (BT-131 mező) és a IV.2.7) pontját (BT-132 mező), valamint a Közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 16 true true false https://www.vbuzrt.hu ORG-0001 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Schweidel Utca 2-4. Budapest 1118 HU110 HUN 27084377251 Holl Richárd +36 13819400 +36 13819401 beszerzes@vbuzrt.hu false false false https://www.honvedelem.hu ORG-0002 Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Lehel Utca 35-37. Budapest 1135 HU110 HUN 15714015251 Ballainé Krikker Zsuzsánna vezérőrnagy főigazgató +36 12365226 +36 12365128 beszerzes@hm.gov.hu https://kozbeszerzes.hu ORG-0005 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5 Budapest 1026 HU110 HUN EKRSZ_40664534_2 +36 18828592 +36 18828593 dontobizottsag@kt.hu https://kozbeszerzes.hu ORG-0004 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5 Budapest 1026 HU110 HUN 15329190-2-41 +36 18828592 +36 18828593 dontobizottsag@kt.hu https://kozbeszerzes.hu ORG-0003 Közbeszerzési Hatóság Riadó utca 5. Budapest 1026 HU110 HUN EKRSZ_40664534 +36 18828635 hirdetmeny@kt.hu 00004031-20253/20252025-01-06+01:00 2.3 eforms-sdk-1.11 7453e6eb-099d-4d9f-bbfe-5aabd929794a a1761e56-11b9-4922-b695-8d4e9e4b9c8c 2025-01-03+01:00 10:31:31+01:00 02 32014L0024 cn-standard HUN https://www.vbuzrt.hu cga defence ORG-0001 ted-esen ORG-0003 https://www.honvedelem.hu body-pl defence ORG-0002 crime-org Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 1-8. §, 10. §, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire. corruption Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. fraud Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. terr-offence Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. finan-laund Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. human-traffic Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. tax-pay Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. socsec-pay Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. bankruptcy Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. insolvency Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. cred-arran Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. bankr-nat Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. liq-admin Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. susp-act Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. distorsion Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. partic-confl Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. prep-confl Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. misrepresent Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. nati-ground Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint. open false EKR000217002024 Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre tárgyban. services Részajánlattétel lehetősége nem biztosított, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, illetve a feladatok egymással való összefüggése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is ütközik, mindezekre tekintettel pedig ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Adott esetben egy építési beruházás megvalósításához Ajánlatkérőnek mind a négy szakértelem egyidejű rendelkezésre állása szükséges. 1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a. 2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. 3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását. 4. AT köteles benyújtani a Kbt. 66. § (2), és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a KD 18.1. A) 10. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a KD tartalmazza. 5. A 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) szerinti átláthatósági nyilatkozat benyújtása a szerződéskötés feltétele. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. 6. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást. 7. A Kr. 1 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 8. Ajánlatkérő az Ajánlati árat (Műszaki ellenőri díj (%)) értékeli. 9. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 10. A III. 4.1) SZ1.) és M1.) pont (hivatkozva a BT-750 mezőre, TED hirdetmény 5.1.9. pont) szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 12. AK a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelynek összefoglalója az alábbi helyről érhető el: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001242122024 13. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 14. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. 15. ÁKSZ: Dr. Mondschein Anita (lajstromszám: 00556), helyettes: Dr. Sebestyén Sára (lajstromszám: 00813) 16. AT az Európai Unió Tanácsának az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 rendeletének 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában a KD 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlatában. 17. AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés helye az AK telephelye (1118 Budapest, Schweidel utca 2-4.). 18. AT-nek Ajánlatkérőnek, valamint harmadik személynek okozott károk fedezetéül legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára 6.000.000,-Ft / káresemény, és 30.000.000,- Ft / kárév biztosítási összegig terjedő teljeskörű szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára a fenti összegig kiterjeszti, melyet igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az Ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépéséig átad, továbbá a szerződés hatálya alatt folyamatosan hatályban tart. 71631000 LOT-0001 sui-act SZ.1) alkalmassági követelmény SZ.1) alkalmassági követelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve b) nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Igazolása: A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése. A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményt az alábbiak szerint kell igazolni: Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében. used tp-abil M 1.) alkalmassági követelmény M.1) alkalmassági követelmény: M.1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: M.1.1 min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-É (magasépítési szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. M.1.2 min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-G (építménygépészeti szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. M.1.3 min. 1 fő a) a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-V (építményvillamossági szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. M.1.4 min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. A szakemberek között az átfedés megengedett. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. M.1) A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével); b) amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik, úgy szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásáról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát; c) amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik, úgy szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns; d) szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a b) és c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Előbbi esetben nyilatkozati formában kérjük megadni a szakember jogosultságának elektronikus elérhetőségét, valamint a kamarai nyilvántartási számát, mellyel a jogosultság megléte ellenőrizhető az elektronikus nyilvántartásból. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131. § (4) bekezdése alapján. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) (14) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra. used false not-allowed no-eu-funds t-requ false true AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. DOC-01 non-restricted-document https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217002024/reszletek Szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint történik átutalással, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, és a Kbt. 27/A. §-ra. true AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. none no required not-allowed false performance Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). AK előleget nem fizet. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a KD részeként kiadott megbízási keretszerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire. AK a Kbt. 76. § (10) és a 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg: 1. Ajánlati ár (Műszaki ellenőri díj (%)) fordított arányosítás 2. Többlet szakmai gyakorlati idő (hónap), a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerint. Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány Ajánlati ár (Műszaki ellenőri díj (%)): Az ajánlatok 1-4. szempont szerinti – ajánlati elem esetében Ajánlatkérő a Felolvasólapon %-os értékben megadott műszaki ellenőri (ME-É; ME-G; ME-V; ME-M) díjat értékeli. A díj az adott projekt esetében a teljes szakterület műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozik, mely tartalmazza valamennyi a szolgáltatással járó kapcsolódó járulékos költséget is, függetlenül a bevont szakemberek létszámától. Az ajánlatban megajánlott érték nem haladhatja meg az 1%-ot., az 1% feletti megajánlás érvénytelen. Ajánlatkérő három tizedeshelyig teszi lehetővé a megajánlást. Az ajánlatok 1-4. szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. A legalacsonyabb %-os értékben megadott ajánlat kap 10 pontot. Többlet szakmai gyakorlati idő (hónap): A Felolvasólapon szereplő M1.1.) alkalmassági követelménynek megfelelő szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 5-8. szempont szerinti műszaki ellenőri (ME-É; ME-G; ME-V; ME-M) tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő mértékét értékeli. Az ajánlatok az 5-8. szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 – 10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható. A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. poi-exa 1.25 quality Műszaki szakember magasépítési szakterület (ME-É) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap). poi-exa 1.25 quality Műszaki szakember építménygépészeti szakterület (ME-G) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap) poi-exa 1.25 quality Műszaki szakember építményvillamossági szakterület (ME-V) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap) . poi-exa 1.25 quality Műszaki szakember mélyépítés és mélyépítési műtárgy szakterület (ME-M) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap). poi-exa 1.25 price Műszaki ellenőri díj - magasépítési szakterület (ME-É) vonatkozásában - a kivitelezési feladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva. poi-exa 1.25 price Műszaki ellenőri díj - építménygépészeti szakterület (ME-G) vonatkozásában - a kivitelezési feladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva poi-exa 1.25 price Műszaki ellenőri díj - építményvillamossági szakterület (ME-V) vonatkozásában - a kivitelezési feladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva poi-exa 1.25 price Muiszaki ellenőri díj - Mélyépítés és mélyépítési műtárgy szakterület (ME-M) vonatkozásában - a kivitelezési teladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva ORG-0001 https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217002024/reszletek ORG-0001 ORG-0001 30 A Kbt. 148. § szerint. ORG-0004 ORG-0005 HUN true true required true 2025-01-14+01:00 10:00:00+01:00 2025-01-14+01:00 12:00:00+01:00 A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. false none none EKR000217002024/1 Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó bruttó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a 2023. évi C. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza. services 10000 Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány bírálati szempontot alkalmazza, az ár és a többlet szakmai tapasztalat értékelésével. AK ajánlati árként a Műszaki ellenőri díj (%) értékét értékeli. true 71631000 anyw-cou HUN 2025-02-01+01:00 2027-12-31+01:00