1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: Gobierno de Zaragoza
Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: Acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público del municipio de Zaragoza.
Opis: Acuerdo marco de obras de pavimentación de calzadas en el viario público del municipio de Zaragoza.
Identyfikator procedury: 380ca0d2-3cd4-4c61-ab2c-b0982da344ce
Wewnętrzny identyfikator: 0031471-26
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
2.1.2.
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Zaragoza (ES243)
Kraj: Hiszpania
2.1.3.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 400 000,00 EUR
Maksymalna wartość umowy ramowej: 14 400 000,00 EUR
2.1.4.
Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.5.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 2
Warunki zamówienia:
Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 2
2.1.6.
Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia źródła: Uwaga
Układ z wierzycielami: Ver motivos de exclusión establecidos en el artículo 71) LCSP.
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Obras de pavimentación asfáltica en el viario del Municipio de Zaragoza.
Opis: En este lote se atenderán las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación asfáltica de calzadas de las calles y viarios del municipio de Zaragoza. Dentro de las obras se realizarán los saneos de capas de firme necesarios, así como el fresado y reposición de las capas de mezclas bituminosas, extendido de capas de refuerzo, reposición de rígolas y bordillos, así como puesta a cota de las tapas y marcos de registro existentes. Igualmente se realizará la reposición de la señalización horizontal afectada por las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación de calzada.
Wewnętrzny identyfikator: 1
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
5.1.2.
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Zaragoza (ES243)
Kraj: Hiszpania
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 2 Lata
5.1.4.
Wznowienie
Maksymalna liczba wznowień: 2
Inne informacje o wznowieniu: El acuerdo marco podrá ser objeto de dos (2) prórrogas de hasta un año de duración cada una, siendo la duración máxima prevista total de hasta cuatro años. VER CLÁUSULA 8) PCAP.
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 800 000,00 EUR
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział:
Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Uwaga
Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe
Opis kryterium selekcji: Otros requisitos económicos o financieros.
Kryterium: Środki zarządzania środowiskiem
Opis kryterium selekcji: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
5.1.10.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Experiencia adicional del personal responsable de la ejecución de la obra..
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 4
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Oferta económica..
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 51
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Memoria descriptiva de organización de los trabajos.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 35
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Plan de Calidad de las obras.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 10
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: hiszpański
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin składania ofert: 10/07/2026 12:59:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 2 Miesiące
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 10/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: -Cláusulas sociales de género. VER CLÁUSULA 52.2) PCAP..
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa:
Umowa ramowa, częściowo bez ponownego poddania, a częściowo z ponownym poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej
Maksymalna liczba uczestników: 10
Informacje o dynamicznym systemie zakupów:
Brak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Informacje o terminach odwołania: El plazo del recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles cuyo inicio del cómputo dependerá del acto impugnado de acuerdo con los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
5.1.
Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Obras de Pavimentación en el viario del municipio de Zaragoza.
Opis: En este lote se atenderán las obras de mejora y adecuación de la pavimentación de hormigón en la calzada de las calles y viarios del municipio de Zaragoza. También se plantea la reposición o nueva ejecución de pavimentos con adoquín o losas. Dentro de las obras se realizarán las demoliciones y saneos de capas de firme necesarias; extendido de nuevas capas de firme de hormigón, adoquines o losas, en reposición de calzadas o nueva ejecución; reposición de rígolas y bordillos; así como puesta a cota de las tapas y marcos de registro existentes. Igualmente se realizará la reposición de la señalización horizontal afectada por las obras de mejora y refuerzo de la pavimentación de la calzada.
Wewnętrzny identyfikator: 2
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
5.1.2.
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Zaragoza (ES243)
Kraj: Hiszpania
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 2 Lata
5.1.4.
Wznowienie
Maksymalna liczba wznowień: 2
Inne informacje o wznowieniu: El acuerdo marco podrá ser objeto de dos (2) prórrogas de hasta un año de duración cada una, siendo la duración máxima prevista total de hasta cuatro años. VER CLÁUSULA 8) PCAP.
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 600 000,00 EUR
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział:
Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Uwaga
Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe
Opis kryterium selekcji: Otros requisitos económicos o financieros.
Kryterium: Środki zarządzania środowiskiem
Opis kryterium selekcji: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
5.1.10.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Experiencia adicional del personal responsable de la ejecución de la obra..
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 4
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Oferta económica..
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 51
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Memoria descriptiva de organización de los trabajos.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 35
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Plan de Calidad de las obras.
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 10
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: hiszpański
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin składania ofert: 10/07/2026 12:59:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 2 Miesiące
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 10/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: -Cláusulas sociales de género. VER CLÁUSULA 52.2) PCAP..
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa:
Umowa ramowa, częściowo bez ponownego poddania, a częściowo z ponownym poddaniem zamówienia procedurze konkurencyjnej
Maksymalna liczba uczestników: 10
Informacje o dynamicznym systemie zakupów:
Brak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Informacje o terminach odwołania: El plazo del recurso especial en materia de contratación será de 15 días hábiles cuyo inicio del cómputo dependerá del acto impugnado de acuerdo con los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Gobierno de Zaragoza - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: Gobierno de Zaragoza
Numer rejestracyjny: 31016980145458
Numer rejestracyjny: P5030300G
Miejscowość: Zaragoza
Kod pocztowy: 50071
Podpodział krajowy (NUTS): Zaragoza (ES243)
Kraj: Hiszpania
Punkt kontaktowy: Gobierno de Zaragoza
Telefon: +034 976724768
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Miejscowość: Zaragoza
Kod pocztowy: 50001
Podpodział krajowy (NUTS): Madrid (ES300)
Kraj: Hiszpania
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA)
Miejscowość: Zaragoza
Kod pocztowy: 50001
Podpodział krajowy (NUTS): Zaragoza (ES243)
Kraj: Hiszpania
Role tej organizacji:
Nabywca
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 125b71be-c419-4ee1-9c1c-c613bc012152 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 11/06/2026 09:38:11 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: hiszpański
Numer publikacji ogłoszenia: 404252-2026
Numer wydania Dz.U. S: 112/2026
Data publikacji: 12/06/2026