112/2026

1. Nabywca

1.1.

Nabywca

Oficjalna nazwa: Département de L'Indre

E-mail: drtpe-smgp@indre.fr

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1.

Procedura

Tytuł: Travaux d'élagage et de débroussaillage sur la voie verte

Opis: Le marché est décomposé en tranches : - tranche ferme : voie ferrée Montgivray - Mers-sur-Indre : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 1 : voie ferrée Mers-sur-Indre - Ardentes : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 2 : voie ferrée Ardentes - Châteauroux : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 3 : voie ferrée Montgivray en direction de Neuvy St Sépulcre (reliquat travaux voie verte Montgivray - Neuvy St Sépulcre) : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 4 : voie ferrée en direction de Chavin (reliquat travaux voie verte Neuvy St Sépulcre - Chavin) : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 5 : voie ferrée Montgivray - Châteauroux (second passage après déferrement) : délai d'exécution : 2 mois

Identyfikator procedury: 30685f27-13a6-4da5-bce6-1faf3e0742b9

Wewnętrzny identyfikator: 2026-AOM0054

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1.

Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu

2.1.2.

Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Indre

Miejscowość: Chateauroux

Kod pocztowy: 36020

Podpodział krajowy (NUTS): Indre (FRB03)

Kraj: Francja

2.1.3.

Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 0,00 EUR

2.1.4.

Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Pour obtenir des informations complémentaires, les candidats devront faire une demande écrite via marches-publics.info Point de contact (copie de sauvegarde, problèmes d'accès…) : Dgartpe : tèl : 02 54 08 37 54/55 Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux. Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours après réception de la facture par la collectivité ou son représentant. Groupement solidaire ou conjoint. Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6.

Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1.

Część zamówienia: LOT-0000

Tytuł: Travaux d'élagage et de débroussaillage sur la voie verte

Wewnętrzny identyfikator: T-PF-1833672

5.1.1.

Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu

5.1.2.

Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Indre

Miejscowość: Chateauroux

Kod pocztowy: 36020

Podpodział krajowy (NUTS): Indre (FRB03)

Kraj: Francja

5.1.3.

Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 01/09/2026

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.5.

Wartość

Szacunkowa wartość bez VAT: 0,00 EUR

5.1.6.

Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9.

Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: - Lettre de candidature à signer - Déclaration du candidat Dc2 - Liste des moyens en personnel et techniques, références de prestations similaires de moins de 5 ans. - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

5.1.10.

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: La valeur technique

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 25

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Le Prix

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 75

5.1.11.

Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1833672

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: AW Solutions

5.1.12.

Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1833672

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 16/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 4 Miesiące

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 17/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15.

Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16.

Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Tribunal administratif de Limoges

Informacje o terminach odwołania: Référé pré-contractuel avant la signature du marché (article L551-1 du code de justice administrative français) Référé contractuel jusqu'au 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution (R 551-7 du Code de Justice Administrative) Référé suspension dans les deux mois à compter de leur publication contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du Code de justice administrative). Recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision administrative concernée (article R.421-1 du Code de justice administrative). Recours de plein contentieux dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; dès la signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours pour excès de pouvoir Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur, dans le délai de déchéance quadriennale

8. Organizacje

8.1.

ORG-0001

Oficjalna nazwa: Avenue-Web Systèmes

Numer rejestracyjny: 172A74E0-C230-6699-04CFCF8D5DC85F88

Miejscowość: Seyssinet-Pariset

Kod pocztowy: 38170

Podpodział krajowy (NUTS): Isère (FRK24)

Kraj: Francja

E-mail: publications-joue@aws-france.com

Telefon: +33480041260

Role tej organizacji:

TED eSender

8.1.

ORG-0002

Oficjalna nazwa: Département de L'Indre

Numer rejestracyjny: 84323

Adres pocztowy: Place de la Victoire et des Alliés Smgp

Miejscowość: Chateauroux Cedex

Kod pocztowy: 36020

Podpodział krajowy (NUTS): Indre (FRB03)

Kraj: Francja

Punkt kontaktowy: FLEURET Marc

E-mail: drtpe-smgp@indre.fr

Telefon: 0254273436

Adres strony internetowej: https://www.indre.fr/fr

Profil nabywcy: http://www.marches-publics.info

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1.

ORG-0003

Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Limoges

Numer rejestracyjny: 172A7503-AD06-1E4F-A7EF9FF06ACDD255

Adres pocztowy: 1, cours Vergniaud

Miejscowość: Limoges

Kod pocztowy: 87000

Podpodział krajowy (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Kraj: Francja

E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr

Telefon: 0555339155

Faks: 0555339160

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: df448430-8229-41a0-bcdc-0a23f9006c97 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 11/06/2026 09:10:03 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: francuski

Numer publikacji ogłoszenia: 405431-2026

Numer wydania Dz.U. S: 112/2026

Data publikacji: 12/06/2026