1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: Mairie de Denain
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję lokalną
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE CONDORCET - Relance du Lot 9 - VRD - Espaces Verts suite à déclaration sans suite
Opis: La consultation a pour objet la réalisation des travaux d'espaces verts et de VRD dans le cadre de la construction de la nouvelle école Condorcet à Denain au cur de l'îlot Basly à Denain. Cette consultation fait suite à un premier appel d'offre lancé le 17 octobre 2025 sous la référence 25TRAV06 - Travaux de construction de la nouvelle école Condorcet (10 lots).
Identyfikator procedury: ae40dba4-2e3e-469d-8108-4d5f76e53300
Poprzednie ogłoszenie: 312052-2026
Wewnętrzny identyfikator: 26TRAV02
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
Główne aspekty procedury: La présente consultation de travaux est passée selon la procédure formalisée de l’appel d’offre ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles suivants : • L. 2124-1 et R. 2124-1 du Code de la Commande Publique (procédure formalisée) ; • L.2124-2 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique (Appel d’offres) ; • R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique (Appel d’offres ouvert) ; • L.2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique (groupement de commande).
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
2.1.2.
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Rue Emile Basly
Miejscowość: Denain
Kod pocztowy: 59220
Podpodział krajowy (NUTS): Nord (FRE11)
Kraj: Francja
2.1.3.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 610 000,00 EUR
2.1.4.
Informacje ogólne
Ta procedura zostanie wszczęta ponownie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.6.
Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ECOLE CONDORCET - Relance du Lot 9 - VRD - Espaces Verts suite à déclaration sans suite
Opis: Ce lot a pour objet la réalisation des travaux d'espaces verts et de VRD dans le cadre de la construction de la nouvelle école Condorcet à Denain au coeur de l'îlot Basly à Denain. Il comprend des travaux de terrassement, d'assainissement, de réseaux divers, de génie civil, de voirie, d'aménagement paysagers, de serrurerie, de fourniture et pose de mobilier et jeux et un entretien des espaces verts d'une année. Le lot prévoit une clause d'insertion par l'activité économique (650h). Le lot contient 3 prestations éventuelles supplémentaires. Cette consultation fait suite à un premier appel d'offre lancé le 17 octobre 2025 sous la référence 25TRAV06 - Travaux de construction de la nouvelle école Condorcet (10 lots) (Avis attribution 312052-2026). L'opérateur économique devra intervenir sur un chantier qui a démarré début février 2026, avec une date de livraison prévisionnelle fixée à l'été 2027 pour la rentrée scolaire 2027-28
Wewnętrzny identyfikator: 1
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
5.1.2.
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Rue Emile Basly
Miejscowość: Denain
Kod pocztowy: 59220
Podpodział krajowy (NUTS): Nord (FRE11)
Kraj: Francja
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 12 Miesiące
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 610 000,00 EUR
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział:
Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak
Informacje o poprzednich ogłoszeniach:
Identyfikator poprzedniego ogłoszenia: 312052-2026
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 17/08/2026
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 26/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 120 Dni
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów:
Brak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny: Tribunal Administratif de Lille
Organ odwoławczy: Tribunal Administratif de Lille
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Tribunal Administratif de Lille
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: Mairie de Denain
Numer rejestracyjny: 21590172900016
Adres pocztowy: BP 50213
Miejscowość: Denain cedex
Kod pocztowy: 59723
Podpodział krajowy (NUTS): Nord (FRE11)
Kraj: Francja
Punkt kontaktowy: Service administratif et financier du Pôle COI
Telefon: 0327235953
Role tej organizacji:
Nabywca
8.1.
ORG-0002
Oficjalna nazwa: Tribunal Administratif de Lille
Numer rejestracyjny: 17590003400026
Adres pocztowy: 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Miejscowość: Lille Cedex
Kod pocztowy: 59014
Podpodział krajowy (NUTS): Nord (FRE11)
Kraj: Francja
Telefon: 0359542342
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny
10. Zmiana
10.1.
Zmiana
Identyfikator sekcji: LOT-0001
Opis zmian: Prolongation du délai de remise des offres au 26 août 2026 - 12h00, modification . Ajustement de la page de garde du RC en conséquence et de la date prévisionnelle d'attribution à fin septembre 2026.
Dokumenty zamówienia zmieniono w dniu: 10/06/2026
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 0b06ede5-ec2c-46aa-9cce-48e8f2ee29c8 - 02
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 10/06/2026 18:11:24 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: francuski
Numer publikacji ogłoszenia: 406060-2026
Numer wydania Dz.U. S: 112/2026
Data publikacji: 12/06/2026