See the notice on TED website
1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement Secrétariat général
Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralnej
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Opis: La présente opération porte Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia (IGH) par les services des Ministères sur le site de la Défense.
Identyfikator procedury: bdad374e-e201-4a76-bdb2-2c06ff9da996
Wewnętrzny identyfikator: SG-SAD3-037-25
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
2.1.2.
Miejsce realizacji
Kraj: Francja
W dowolnym miejscu w danym państwie
2.1.4.
Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: Le marché est financé sur le budget de l'Etat. Il comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Règlementation relative au Code de la commande publique. -
Sans objet
Właściwe prawo transgraniczne: Sans objet
2.1.6.
Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Opis: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Wewnętrzny identyfikator: 1
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
5.1.2.
Miejsce realizacji
Kraj: Francja
W dowolnym miejscu w danym państwie
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 36 Miesiące
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział:
Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: La première période de préparation relative à la tranche ferme est de 2 mois. Le délai de la période de préparation pour la tranche optionnelle est de 2 mois.Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. Il est fixé comme suit : 12 mois pour la tranche ferme, 18 mois pour la tranche optionnelle.
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 24/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów:
Brak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Tribunal administratif de Cergy
Informacje o terminach odwołania: Néant
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement Secrétariat général
Numer rejestracyjny: 13001954000025
Miejscowość: Puteaux
Kod pocztowy: 92800
Podpodział krajowy (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Kraj: Francja
Punkt kontaktowy: Bureau des procédures de la commande publique
Telefon: 0140818175
Role tej organizacji:
Nabywca
8.1.
ORG-0002
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Cergy
Numer rejestracyjny: 17950702500015
Miejscowość: Cergy
Kod pocztowy: 95000
Podpodział krajowy (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Kraj: Francja
Telefon: 01 30 17 34 00
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
10. Zmiana
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: ad6f3ab6-6215-4630-b3a0-55c179d144c4-01
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Opis: Le délai de consultation est prolongé
10.1.
Zmiana
Identyfikator sekcji: LOT-0001
Opis zmian: Le délai de consultation est prolongé : la date limite de réception des offres est décalée du 24/06/2026 à 12:00 au lundi 06/07/2026 à 12:00.
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: f8281487-f832-40dd-826c-8ee52ac8ab72 - 02
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 16/06/2026 14:25:05 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: francuski
Numer publikacji ogłoszenia: 415262-2026
Numer wydania Dz.U. S: 115/2026
Data publikacji: 17/06/2026