2025-07-08+02:0000:00:00+02:00fec254d2-0dda-4013-92c9-0df3bf212865-01falsePROCEDUREupdate-addLes documents du marché ont été modifiés le 08/07/25.merci de veiller à prendre en compte les documents suivants qui ont été ajoutés: -CCH complément -métré complément (excel + PDF) -métré détaillé complément (excel + PDF) -métré récapitulatif total -note d'information sur le complément PROCEDURE - La date limite d'introduction des offres a été adaptée au 19/08/25 (10.00). 16http://www.ipbw.be/ORG-0001IPBAvenue des Métallurgistes, 7A1Court-Saint-Etienne1490BE310BEL2230Margot MamelinCollaborateur technique+32 10614151mma@ipbw.behttp://conseildetat.be/ORG-0002Conseil d'EtatRue de la Science, 33Bruxelles1040BE100BELBE 0931.814.266+32 22349611info@conseildetat.beORG-00033P - Aanbieder van diensten / Prestataire de servicesAntwerpen / Anvers2000BE211BELBE 0475.480.736+32 3 294 30 51info@3p.euORG-0004FPS Policy and SupportBrussels1000BE100BELBE 0671.516.647+32 2 740 80 00e.proc@publicprocurement.be00449374-2025130/20252025-07-10+02:002.3eforms-sdk-1.13d59a9b49-c8b4-45de-b508-a61969a959fa4ddeb17a-9ddd-4fd0-b7b7-a9b1e8ce299f2025-07-08+02:0000:00:00+02:00012025-07-10+02:0032014L0024cn-standardFRAbody-plhc-amORG-0001ted-esenORG-0004serv-provORG-0003epo-procurement-documentopenfalsePPP0SI-420/5164/MT-125.193125.193 Rénovation énergétique de 100 logements – Quartier du Buston - Limelette125.193 Rénovation énergétique de 100 logements – Quartier du Buston - Limeletteworks45000000BE310BELBE310BELLOT-0001not-allowedno-eu-fundsnot-requtrueCautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)DOC 01non-restricted-documentFRAhttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/420/SI/2025nonefalseepo-procurement-documentnot-allowedrequirednofalsepoi-exa60costPrixMontant global de l’offre tva comprise (60 points) Méthode de cotation : selon proportionnalité poi-exa40qualityméthodologieMéthodologie de gestion du chantier en site occupé, en ce compris planning, phasage et délais d’exécution (40 points) Document(s) à remettre : • Note explicative de minimum 1 A4 recto verso accompagnée d’un planning et d’un plan de phasage des travaux Le soumissionnaire remettra une note méthodologique concernant les différentes phases du chantier : de l’installation aux réceptions, en détaillant par bloc de logements le déroulement concret des travaux. Cette organisation et les phases de travaux devront être matérialisées sur le plan d’implantation des logements fourni dans le présent dossier de soumission. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’une première phase de mock-up est imposée dans le cahier des charges ( poste 02.21.5a.01 des clauses techniques), le soumissionnaire devra en tenir compte dans sa méthodologie La note sera accompagnée d’un planning des travaux cohérent avec l’organisation et les mesures qui y sont décrites. En particulier, le planning doit tenir compte des éléments suivants : • Réalisation et obtention du permis d'environnement pour la démolition des toitures en ardoise en amiante • Réalisation et réception du mock-up avant d'entamer la suite des travaux sur le type identique. Il y a un total de 5 mock-up type à réaliser : Type A, Type B, Type C, Type D, Type F. Le soumissionnaire est libre de réaliser plusieurs mock-up en simultané ( voir poste 02.21.5a.01) • Réalisation des travaux dans leur globalité après réalisation et approbation du mock-up. • Délai d’exécution maximal à respecter ( voir case G). Au niveau de l’isolation des murs et plafonds des caves et garages y compris la dépose et repose des impétrants Le soumissionnaire devra détailler comment il compte organiser les différentes interventions relatives aux postes 06.69.1 et 52.41.5a et comment il envisage de minimiser les nuisances auprès des habitants (accès en fin de journée au chauffage, électricité , eau) et respecter les délais d’intervention. Le délai pour réaliser les postes 06.69.1 et 52.41.5a est de maximum 7 jours calendrier par habitation et constitue un délai contractuel. Le maître d'ouvrage se laisse le droit d'appliquer une amende de 500€ par jour de retard et par logement en cas de non respect de ce délai La note comprendra une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens mis en œuvre dans le cadre du suivi de l'exécution du marché, ainsi que la structure de l'équipe d'encadrement dédié au chantier qui comprendra au minimum : • un gestionnaire principal ; • un conducteur de travaux sur site La note abordera également le temps de maintien des installations de chantier (échafaudages devant les façades, …), les mesures de sécurité particulières prises et comment il envisage de minimiser les nuisances auprès des habitants ; … Ceci n’étant pas une liste exhaustive mais indicative. Méthode de cotation : motivation de l’adjudicateur tenant compte entre autres du bien-être des locataires, des mesures de sécurité spécifiques, de la durée d’intervention par logement, de la durée globale du chantier, de la durée pour réaliser les postes 06.69.1&2.41.5a (dépose et repose des impétrants avec isolation des plafonds et murs cave/garage), etc. Répartition : - 5 points : Moyens matériel, technique et humains mis en œuvre en chantier pour assurer la qualité - 30 points : Méthodologie en chantier et planning (organisation du chantier, stockage, phasage, coordination, respect des délais, …) - 5 points : Mesures mise en œuvre pour le bien être des occupants (réduction des nuisances, sécurité, communication, …) L’adjudicateur se réserve la faculté d’écarter toute offre jugée incohérente au niveau de la méthodologie renseignée et/ou du planning ORG-0001https://www.publicprocurement.beORG-0001180Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'EtatORG-0002ORG-0002ORG-0002FRAfalsefalserequiredtrue2025-08-19+02:0010:00:00+02:002025-08-19+02:0010:00:00+02:00I.P.B. , Avenue des Métallurgistes 7A1falsenonenoneMT-125.193_1125.193 Rénovation énergétique de 100 logements – Quartier du Buston - Limelette125.193 Rénovation énergétique de 100 logements – Quartier du Buston - Limeletteworks4500000045000000Quartier du BustonLimelette1342BE310BEL1000