1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
Status prawny nabywcy: Przedsiębiorstwo publiczne kontrolowane przez instytucję administracji centralnej
Sektor działalności podmiotu zamawiającego: Działalność dotycząca sektora energii elektrycznej
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») ενός Συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου επαγωγικής ισχύος 100 MVAr (Static Var Compensator – SVC) στο ΚΥΤ 150 kV Αράχθου
Opis: Διενέργεια διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία με ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») ενός Συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου επαγωγικής ισχύος 100 MVAr (Static Var Compensator – SVC) στο ΚΥΤ 150 kV Αράχθου
Identyfikator procedury: 86d2b95e-4ca1-40cd-9e9c-1761fe10df72
Wewnętrzny identyfikator: ΔΕΑ- 42338
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45232220 Roboty budowlane w zakresie podstacji
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 31682540 Podstacje
2.1.2.
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89
Miejscowość: ΑΘΗΝΑ
Kod pocztowy: 10443
Podpodział krajowy (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Kraj: Grecja
2.1.3.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 550 000,00 EUR
2.1.4.
Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
2.1.6.
Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia źródła: Jednolity europejski dokument zamówienia
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») ενός Συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου επαγωγικής ισχύος 100 MVAr (Static Var Compensator – SVC) στο ΚΥΤ 150 kV Αράχθου
Opis: Διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») ενός Συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου επαγωγικής ισχύος 100 MVAr (Static Var Compensator – SVC) στο ΚΥΤ 150 kV Αράχθου
Wewnętrzny identyfikator: ΔΕΑ-42338
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45232220 Roboty budowlane w zakresie podstacji
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 31682540 Podstacje
5.1.2.
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Άρτα, Πρέβεζα (EL541)
Kraj: Grecja
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 18 Miesiące
5.1.4.
Wznowienie
Maksymalna liczba wznowień: 0
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział:
Udział nie jest zastrzeżony.
Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia: Jeszcze nie wiadomo
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Jednolity europejski dokument zamówienia
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: grecki
Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 21/07/2026 23:30:00 (UTC+03:00) czas wschodnioeuropejski letni
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: grecki
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Opis gwarancji finansowej: Κάθε Οικονομικός Φορέας για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό καταθέτει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού του έργου, μη συνυπολογιζόμενων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Termin składania ofert: 31/07/2026 14:00:00 (UTC+03:00) czas wschodnioeuropejski letni
Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 180 Dni
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 31/07/2026 15:00:00 (UTC+03:00) czas wschodnioeuropejski letni
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia: Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Zasady finansowe: Τρόπος πληρωμής: Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος από τον ΑΔΜΗΕ στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και διαδοχικά, σύμφωνα με τα παρακάτω ορόσημα, την εικοστή 20η ημέρα από την ημερομηνία υποβολής των τιμολογίων, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Άρθρου 18 των Ειδικών Όρων (Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου – Δικαιολογητικά) και σε τακτή ημέρα πληρωμής την πρώτη Παρασκευή μετά την συμπλήρωση της προαναφερόμενης ημερομηνίας, υπό τον όρο ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν προσκομισθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής.
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów:
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: tak
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
Organ odwoławczy: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
Informacje o terminach odwołania: 1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 2. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του ΑΔΜΗΕ, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα. (δ) σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (ε) Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
Numer rejestracyjny: 1031.F01175.0001
Adres pocztowy: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89
Miejscowość: ΑΘΗΝΑ
Kod pocztowy: 10443
Podpodział krajowy (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Kraj: Grecja
Punkt kontaktowy: Νίκα Παναγιώτα
Telefon: +30 210 519 2329
Inne punkty kontaktowe:
Kod pocztowy: 10443
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
8.1.
ORG-0002
Oficjalna nazwa: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ)
Numer rejestracyjny: 1000.e00961.00001
Adres pocztowy: ΔΩΡΟΥ 7-9
Miejscowość: ΑΘΗΝΑ
Kod pocztowy: 10432
Podpodział krajowy (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Kraj: Grecja
Telefon: +30 2132141227
Inne punkty kontaktowe:
Kod pocztowy: 10432
Role tej organizacji:
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny
8.1.
ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
Telefon: +352 29291
Role tej organizacji:
TED eSender
10. Zmiana
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 36b47e1d-795d-48e1-87fa-4404b4093042 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 17
Ogłoszenie – data wysłania: 30/06/2026 09:29:37 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: grecki
Numer publikacji ogłoszenia: 450571-2026
Numer wydania Dz.U. S: 124/2026
Data publikacji: 01/07/2026