2024-08-09+02:0000:00:00+02:00d944fc43-5bbe-48bf-9b35-6f29f3b130c6-01falsePROCEDUREupdate-addLes documents du marché ont été modifiés le 09/08/24 et la date d'ouverture du marché a été postposée au 06/09/2024. PROCEDURE - La date limite d'introduction des offres a été adaptée au 06/09/24 (10.00). LOT-0001 - Les documents du marché ont été modifiés, certains ont été rajoutés, d'autres supprimés. 16falsefalsehttp://www.lalouviere.be/ORG-0001Régie Communale Autonome de La Louvière1 place CommunaleLa Louvière7100BELRCAAnthony LAÏAssistant de direction+32 64273583alai@lalouviere.beORG-00023P Prestataire de servicesAntwerpen2000BELBE 0475.480.736+32 3 294 30 51info@3p.euORG-0003FPS Policy and SupportBrussel1000BELBE 0671.516.647+32 2 740 80 00e.proc@publicprocurement.behttp://www.raadvst-consetat.be/ORG-0004Conseil d'EtatRue de la Science, 44Etterbeek1040BELCE+32 22349611info@conseildetat.be00487591-2024157/20242024-08-13+02:002.3eforms-sdk-1.82b7377d6-c163-43b7-ae0a-2e4d88e5626ce5522cf2-3e69-4c3c-bb1e-661ae07480f72024-08-09+02:0000:00:00+02:00012024-08-13+02:0032014L0024cn-standardFRAhttps://www.publicprocurement.bebody-plgen-pubORG-0001ted-esenORG-0003serv-provORG-0002nati-ground(voir DUME)openPPP18P-144/4086/JG/SB/ALBERT37-2024 Rénovation/reconversion du 37, rue Albert 1er à La LouvièreLe présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Rénovation/reconversion du 37, rue Albert 1er à LA LOUVIERE Les travaux globaux comprennent : - L’intervention de BOFAS pour les travaux d'assainissement (phase préparatoire, hors marché); - La démolition des bâtiments sur les parcelles de la rue temple n°54 cadastrée D43 t9, v9, w9 ; - La démolition des bâtiments sur la parcelle de la rue Albert 1er n°37 cadastrée D45c4 à l’exception de la façade avant qui est à conserver et qui servira de façade avant du nouvel immeuble de logements ; - La construction d’un immeuble de logement sur la parcelle cadastrée D45c4 ; - La construction d’un parking à étages sur les parcelles cadastrées D43 t9, v9, w9 ; - L’installation d’une détection intrusion dans le parking à étages. Les travaux du marché (hors assainissement) sont répartis en 3 lots distincts : - Lot 1 : Démolitions des bâtiments (excepté façade avant de la rue Albert Ier) (lot non piloté) - Lot 2 : Construction des nouveaux bâtiments (logements et parking) (LOT PILOTE) - Lot 3 : Détection intrusion (lot piloté) A ce stade, aucun lot n’a encore été attribué. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le lot 1 – Démolitions des bâtiments (excepté façade avant de la rue Albert Ier). Les lots 2 et 3 feront l’objet d’une autre soumission, la publication y relative devant être retardée. Le lot 1 ne fera pas l’objet d’une mission de pilotage. Le lot 3 sera quant à lui piloté par le lot 2. works45110000LOT-0001sui-actLe DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.usedfalseotherAgréation et enregistrement des entrepreneurs: G5 (Travaux de démolition), Classe 4usedfalsenot-allowedno-eu-fundsnot-requnot-allowedtrueCautionnement (5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)DOC 01non-restricted-documentFRAhttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/144/18P/2024nonefalsenot-allowedrequirednofalsepoi-exa100costPrixORG-0001https://www.publicprocurement.beORG-0001180ORG-0004FRAfalsefalserequiredfalsetrue2024-09-06+02:0010:00:00+02:002024-09-06+02:0010:00:00+02:00Boulevard des droits de l'homme 3 – 7100 La LouvièrefalsenonenoneJG/SB/ALBERT37-2024 Rénovation/reconversion du 37, rue Albert 1er à La LouvièreLe présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Rénovation/reconversion du 37, rue Albert 1er à LA LOUVIERE Les travaux globaux comprennent : - L’intervention de BOFAS pour les travaux d'assainissement (phase préparatoire, hors marché); - La démolition des bâtiments sur les parcelles de la rue temple n°54 cadastrée D43 t9, v9, w9 ; - La démolition des bâtiments sur la parcelle de la rue Albert 1er n°37 cadastrée D45c4 à l’exception de la façade avant qui est à conserver et qui servira de façade avant du nouvel immeuble de logements ; - La construction d’un immeuble de logement sur la parcelle cadastrée D45c4 ; - La construction d’un parking à étages sur les parcelles cadastrées D43 t9, v9, w9 ; - L’installation d’une détection intrusion dans le parking à étages. Les travaux du marché (hors assainissement) sont répartis en 3 lots distincts : - Lot 1 : Démolitions des bâtiments (excepté façade avant de la rue Albert Ier) (lot non piloté) - Lot 2 : Construction des nouveaux bâtiments (logements et parking) (LOT PILOTE) - Lot 3 : Détection intrusion (lot piloté) A ce stade, aucun lot n’a encore été attribué. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le lot 1 – Démolitions des bâtiments (excepté façade avant de la rue Albert Ier). Les lots 2 et 3 feront l’objet d’une autre soumission, la publication y relative devant être retardée. Le lot 1 ne fera pas l’objet d’une mission de pilotage. Le lot 3 sera quant à lui piloté par le lot 2. works4511000045110000Parking Templerue albert 1er 37La Louvière7100BE329BEL2024-11-04+01:0000:00:00+01:002025-03-04+01:0000:00:00+01:00