1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: SRD - Energies (86)
Status prawny nabywcy: Podmiot, któremu przysługują prawa specjalne lub wyłączne
Sektor działalności podmiotu zamawiającego: Działalność dotycząca sektora energii elektrycznej
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Opis: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Identyfikator procedury: 7aea45b9-0dca-4170-be63-9eba7b65ca57
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45234181 Roboty budowlane w zakresie warsztatów obsługujących sekcje torów kolejowych
2.1.4.
Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: Les offres sont à déposer obligatoirement, sur le site de : https://www.marches-securises.fr Date limite de réception des offres : 17/10/2025 à 10h00
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
2.1.6.
Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Opis: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45234181 Roboty budowlane w zakresie warsztatów obsługujących sekcje torów kolejowych
5.1.2.
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Vienne (FRI34)
Kraj: Francja
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 12 Miesiące
5.1.4.
Wznowienie
Maksymalna liczba wznowień: 1
5.1.6.
Informacje ogólne
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.7.
Zamówienia strategiczne
Cel zamówienia strategicznego: Zamówienia inne niż strategiczne
Podejście do ograniczania wpływu na środowisko: Inne
Promowany cel społeczny: Inne
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia
5.1.10.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Nazwa: 1 - Valeur technique de l'offre
Opis: Cf. dossier de consultation
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: 2 - Prix
Opis: Cf. dossier de consultation
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Nazwa: 3 - Délai d'exécution
Opis: Cf. dossier de consultation
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Nazwa: 4 - Considérations environnementales et sociales
Opis: Cf. dossier de consultation
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: francuski
Katalog elektroniczny: Dozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Dozwolone
Termin składania ofert: 17/10/2025 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 120 Dni
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Jeszcze nie wiadomo
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: -
Fakturowanie elektroniczne: Wymagane
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
Zasady finansowe: -
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów:
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: SRD - Energies (86)
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: SRD - Energies (86)
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane: SRD - Energies (86)
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: SRD - Energies (86)
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: SRD - Energies (86)
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: SRD - Energies (86)
Organizacja rozpatrująca oferty: SRD - Energies (86)
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: SRD - Energies (86)
Numer rejestracyjny: 50203578500018
Departament: Service Achats
Adres pocztowy: 78 av Jacques Coeur
Miejscowość: Poitiers
Kod pocztowy: 86000
Podpodział krajowy (NUTS): Vienne (FRI34)
Kraj: Francja
Telefon: +33 549447073
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane
8.1.
ORG-0003
Oficjalna nazwa: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Numer rejestracyjny: 17860004500029
Miejscowość: POITIERS
Kod pocztowy: 86000
Podpodział krajowy (NUTS): Vienne (FRI34)
Kraj: Francja
Telefon: +33 549607919
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 782f7502-b006-4008-823a-361a28f0f1a1 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 17
Ogłoszenie – data wysłania: 01/09/2025 16:25:30 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: francuski
Numer publikacji ogłoszenia: 574375-2025
Numer wydania Dz.U. S: 168/2025
Data publikacji: 03/09/2025