16 https://www.astra.admin.ch ORG-0001 Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est Via C. Pellandini 2a Bellinzona 6500 CH070 CHE 22c44b36-a052-4413-b524-357574f516e8 +41584696811 acquistipubblici@astra.admin.ch https://www.bvger.ch ORG-0002 Tribunale amministrativo federale Tribunal administratif fédéral Postfach St. Gallen 9023 CH055 CHE BVGER +41584652626 info@bvger.admin.ch https://www.simap.ch ORG-0003 Simap.ch Simap.ch Holzikofenweg 36 Bern 3003 CH021 CHE CH001 +41584646388 support@simap.ch 00586197-2026163/20262026-08-25+02:00 2.3 eforms-sdk-1.14 ccc01e98-1549-454b-8b3c-f3942a7f5fcd a249264d-f7ef-4bf5-9bc5-434b723e3e84 2026-08-24+02:00 02:25:51+02:00 01 32014L0024 cn-standard ITA FRA body-pl-cga gen-pub ORG-0001 ted-esen ORG-0003 epo-procurement-document open false N2 N13 Coordinazione GHGW PMs, Progettazione e direzione dei lavori genio civile - Area Riviera dalla fase MP N2 N13 Coordination GHGW PMs, Projet et direction des travaux de génie civil - secteur Riviera à partir de la phase MP Oggetto della commessa sono le prestazioni di progettazione dalla fase di progetto d’intervento (MP, fase SIA 32) a quella esecutiva (MA, fase SIA 53), e di direzione locale dei lavori per il genio civile, relative alla realizzazione di 14 nuovi portali della segnaletica tra gli svincoli di Bellinzona Nord e Biasca (tratta denominata “Area Riviera”). Nel mandato sono comprese le prestazioni di specialista ambientale, geometra e geotecnico. Oltre alla realizzazione dei nuovi portali di segnaletica sono da prevedere tutte le misure connesse alla loro messa in funzione quali tracciati cavi, piattaforme, ringhiere, fondazioni, interventi su barriere e infrastrutture, ecc. Le ore previste dal committente comprensive di eventuali prestazioni supplementari da deliberare su richiesta del Committente sono 8’800. L’appel d’offre concerne les prestations d’auteur de projet de la phase de projet d’intervention (MP, phase SIA 32) jusqu’à l’exécution (MA, phase SIA 53) y compris la direction locale des travaux pour le génie civil inhérentes à la réalisation de 14 nouveaux portiques de signalisation entre les jonctions de Bellinzona Nord et Biasca (tronçon appelé « Area Riviera »). Les prestations de spécialiste environnemental, géomètre et géotechnique sont aussi comprises dans le mandat. Toutes les mesures connectées à la mise en service des portiques, tels que câblage, parapet, fondations, interventions sur les systèmes de retenue etc seront aussi à prévoir. Les heures prévues par le Maître d’Ouvrage, y compris les prestations supplémentaires, sont 8'800. services Altri requisiti Il committente aggiudica le commesse pubbliche per prestazioni in Svizzera solo a offerenti che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro, delle condizioni di lavoro della manodopera nonché la parità salariale tra uomo e donna. Autres exigences Le pouvoir adjudicateur attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes. 71300000 Bellinzona, Riviera, Biasca Bellinzona, Riviera, Biasca anyw-cou CHE LOT-0000 slc-stand-other I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. slc-suit-reg-trade I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. slc-abil-staff-qual I criteri sono definiti nella pubblicazione ufficiale su simap.ch. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. not-allowed no-eu-funds nyk not-allowed true Nessuna. Aucune. 1 restricted-document https://www.simap.ch/it/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiJhMjQ5MjY0ZC1mN2VmLTRiZjUtOWJjNS00MzRiNzIzZTNlODQiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch none false epo-notice not-known performance Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch required not-allowed false per-exa 30 price CA1: PREZZO CA1 : PRIX - - per-exa 30 quality CA2: QUALITÀ DELL’OFFERTA CA2: QUALITÉ DE L’OFFRE 2.1 analisi dei compiti, procedura proposta, 20%; 2.2 analisi della sostenibilità dal punto di vista economico, sociale ed ecologico 5%; 2.3 analisi dei rischi, 5%. 2.1 Analyse des tâches, procédure proposée : 20% ; 2.2 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) 5% ; 2.3 Analyse des risques : 5%. per-exa 40 quality CA3: QUALITÀ DELL’OFFERENTE CA3: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 3.1 Organigramma e organizzazione di progetto proposta dall'offerente per lo svolgimento del mandato 10% 3.2 Capoprogetto e progettista manufatti 15% 3.2.1 una referenza (analogia della funzione e dell’opera della referenza con la funzione e l’opera del presente bando) 5%; 3.2.2 curriculum vitae (valutazione della formazione e del perfezionamento, come pure dell’esperienza lavorativa, con riferimento al progetto del presente bando) 10%. 3.3 Direttore locale dei lavori 15% 3.3.1 una referenza (analogia della funzione e dell’opera della referenza con la funzione e l’opera del presente bando) 5%; 3.3.2 curriculum vitae (valutazione della formazione e del perfezionamento, come pure dell’esperienza lavorativa, con riferimento al progetto del presente bando) 10%. 3.1 Organigramme et organisation de projet proposés pour le développement du mandat 10% 3.2 Chef de projet et ingénieur spécialisé en élaboration de projets d’ouvrages d’art 15 % 3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres) 5 % ; 3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 10 %. 3.3 Directeur local des travaux 15 % 3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres) 5 % ; 3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 10 %. ORG-0001 180 Indicazione dei rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso scritto (art. 56 LAPub) presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente decisione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 LAPub, non si applicano le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) relative alla sospensione dei termini. Conformemente all’articolo 52 capoverso 2 LAPub, il ricorso può essere presentato solamente per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale, non tuttavia per chiedere di annullarla. Offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità. Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 San Gallen. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité. ORG-0002 ITA false true Simap.ch not-allowed true 2026-10-16+02:00 16:00:00+02:00 tdf-non-av Ulteriori indicazioni nella pubblicazione ufficiale su simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch false none none N2 N13 Coordinazione GHGW PMs, Progettazione e direzione dei lavori genio civile - Area Riviera dalla fase MP N2 N13 Coordination GHGW PMs, Projet et direction des travaux de génie civil - secteur Riviera à partir de la phase MP Oggetto della commessa sono le prestazioni di progettazione dalla fase di progetto d’intervento (MP, fase SIA 32) a quella esecutiva (MA, fase SIA 53), e di direzione locale dei lavori per il genio civile, relative alla realizzazione di 14 nuovi portali della segnaletica tra gli svincoli di Bellinzona Nord e Biasca (tratta denominata “Area Riviera”). Nel mandato sono comprese le prestazioni di specialista ambientale, geometra e geotecnico. Oltre alla realizzazione dei nuovi portali di segnaletica sono da prevedere tutte le misure connesse alla loro messa in funzione quali tracciati cavi, piattaforme, ringhiere, fondazioni, interventi su barriere e infrastrutture, ecc. Le ore previste dal committente comprensive di eventuali prestazioni supplementari da deliberare su richiesta del Committente sono 8’800. L’appel d’offre concerne les prestations d’auteur de projet de la phase de projet d’intervention (MP, phase SIA 32) jusqu’à l’exécution (MA, phase SIA 53) y compris la direction locale des travaux pour le génie civil inhérentes à la réalisation de 14 nouveaux portiques de signalisation entre les jonctions de Bellinzona Nord et Biasca (tronçon appelé « Area Riviera »). Les prestations de spécialiste environnemental, géomètre et géotechnique sont aussi comprises dans le mandat. Toutes les mesures connectées à la mise en service des portiques, tels que câblage, parapet, fondations, interventions sur les systèmes de retenue etc seront aussi à prévoir. Les heures prévues par le Maître d’Ouvrage, y compris les prestations supplémentaires, sont 8'800. services 71300000 71500000 Bellinzona, Riviera, Biasca Bellinzona, Riviera, Biasca anyw-cou CHE 2027-03-01+01:00 2030-12-31+01:00 1 Un prolungamento del contratto entra in linea di conto se la necessaria liberazione del credito, i termini per la procedura di approvazione e/o eventi imprevedibili lo rendono necessario. On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.