16 https://www.oppic.fr/ ORG-0001 OPPIC Departement des marchés 30 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS Paris 13 75647 FR101 FRA 18009208200023 +33144977809 departement.marches@oppic.fr ORG-0009 Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy Paris 75004 FR101 FRA 177500055000013 0144594400 greffe.ta-paris@juradm.fr 00586224-2024190/20242024-09-30+02:00 2.3 eforms-sdk-1.9 619c76fd-6827-4ee8-9201-a6f063e065ad 7edd2fba-7d52-4cb4-9a1e-776a6d4001bc 2024-09-26+02:00 17:56:44+02:00 02 32014L0024 cn-standard FRA body-pl rcr ORG-0001 nati-ground open false J231_Opéra Bastille - Toitures - AOO Appel d'offres ouvert_Marché de travaux_Travaux de rénovation des toitures de l'Opéra Bastille L'Opéra Bastille, conçu par l'architecte Carlos Ott, a été livré en 1989. Il est localisé au sud de la place de la Bastille dans le 12ème arrondissement de Paris, entre les rues de Lyon et de Charenton. D'une surface utile de 105 000 m² environ, l'édifice est labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable » depuis 2016. Il abrite une salle de spectacle principale de 2745 places, un amphithéâtre de 500 places, un studio de 230 places, des ateliers de fabrications, des salles de répétitions et des locaux administratifs. En raison du vieillissement normal du bâtiment, de l'obsolescence de ses installations et malgré une politique de maintenance active, des investissements de grosse réparation sont à présent nécessaires pour préserver cet édifice et l'adapter aux contraintes actuelles et à venir. L'opération a pour objet : - La rénovation (remise à niveau technique et environnementale) et l'amélioration thermique de l'ensemble des toitures-terrasses étanchées de l'Opéra Bastille d'une surface de toitures d'environ 15 000 m2 et de l'ensemble des couvertures de l'établissement, avec une mise en sécurité de l'ensemble des toitures et mise en accessibilité pour le mainteneur du site. Cette rénovation inclut la toiture du Studio et la toiture shed. - La rénovation de la verrière de l'atelier de peinture de l'Opéra situé au 5ème niveau et se prolongeant dans les niveaux supérieurs (mezzanines et coursives), de la façade Est du bâtiment. Le présent AAPC concerne des prestations de travaux TCE réalisées par une entreprise générale. works Des visites des lieux sont organisées dans les conditions présentées à l'article 7.2 du règlement de consultation. La visite des lieux est obligatoire sous peine de rejet de l'offre pour irrégularité. 45261420 45261210 45261410 Opéra National de Paris - Opéra Bastille 120 rue de Lyon Paris 75012 FR101 FRA LOT-0004 tp-abil - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - Présentation d'une liste de 10 opérations de travaux maximum exécutées au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Il est demandé de fournir au moins les documents suivants : - Au minimum une référence de chantier en site protégé au titre du Code du Patrimoine (label Architecture contemporaine remarquable, ou immeuble inscrit ou classé à l'inventaire des Monuments Historiques) ; - Au minimum trois références d'opération complexe en termes de gestion de l'organisation et du phasage des travaux, compte tenu aussi bien des contraintes internes au chantier (phasage complexe) que des contraintes de gestion de l'aire de chantier extérieure (chantier en site inscrit et/ou classé et/ou en contexte sensible, gestion d'accès, gestion des manutentions, des livraisons, etc.). Ces références doivent être apportées en utilisant le cadre de réponse de la candidature. Il est possible de présenter maximum 10 références au total. Les références présentées en sus ne seront pas analysées. La référence de chantier en site protégé au titre du Code du Patrimoine peut être cumulée avec une ou plusieurs des autres références. Les attestations de bonne exécution délivrées par le MOA correspondantes aux références présentées sont à annexer au présent document. Elles doivent clairement indiquer si le Candidat a respecté le planning prévisionnel des travaux (hors retards qui ne lui sont pas imputables). - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ; - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; - Certificats de qualifications professionnelles (qualibat notamment) ou tout moyen de preuve équivalent en fonction des lots. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux équivalents (qui concernent notamment d'importantes opérations de restructuration dans des bâtiments à forte valeur patrimoniale avec contraintes importantes d'emprise et d'accès au chantier) attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser les travaux pour lesquels elle se porte candidate en précisant la date de réalisation et le montant des travaux réalisés. - Il est notamment demandé les certificats qualibat ci-après en fonction des lots (ou des références adaptées en matière de rénovation de toitures, de couverture, de verrière, pour des opérations comparables) ou tout moyen de preuve équivalent (la liste de référence devra mentionner précisément des opérations antérieures similaires déjà effectuées, tant sur le plan technique, que de la logistique et configuration générale des travaux) ef-stand - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; not-allowed no-eu-funds true Le présent marché prévoit une retenue de garantie d'un montant de 5% à la charge du titulaire. Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées aux articles L. 2191-7 et R. 2191-32 à R. 2191-35 du Code de la commande publique. Cette garantie n'est pas substituable par une caution personnelle et solidaire. FRA Avis n°4072924 non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none allowed not-known performance required false true fix-tot 30 price 1 - Le prix noté sur 30 fix-tot 70 quality 2- La valeur technique notée sur 70 - selon mémoire méthodologique et technique du candidat https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : * Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (articles L551-1 à -12 et R551-1 à -6 du code de justice administrative) ; * Référé contractuel : à défaut de publication d'un avis d'intention de conclure et du respect du délai de suspension de signature de 11 jours, action à exercer dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché (articles L551-13 à -23 et R551-7 à -10 du code de justice administrative) ; *Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 et R421-3 du Code de justice administrative) ; * Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché. ORG-0009 FRA true true required false true 2024-11-12+02:00 12:00:00+02:00 2024-11-06+02:00 12:00:00+02:00 Les candidatures et offres seront obligatoirement remises par voie électronique sur la plateforme du profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr . false false none none Entreprise travaux TCE Entreprise travaux TCE pour la rénovation des toitures de l'Opéra Bastille Travaux tous corps d'état (TCE) works Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de la présente consultation une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Les plis devront être dématérialisés et remis dans les conditions indiqués à l'article 5 du Règlement de Consultation sur la plateforme du profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr. Il est possible de remettre une copie de sauvegarde dans les conditions prévues à l'article 5 du Règlement de Consultation. Critères de sélection des candidats : sur la base des justifications remises, la liste des candidats déclarés recevables sera établie en tenant compte de la pertinence des références ainsi que des garanties professionnelles et financières présentées. 45261420 45261210 45261410 Opéra National de Paris - Opéra Bastille 120 Rue de Lyon Paris 75012 FR101 FRA 2025-03-01+02:00 30 Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestations similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.