1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralnej
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: KPP Świecie – budowa nowej siedziby w formule zaprojektuj i wybuduj
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „KPP Świecie – budowa nowej siedziby”. Założeniem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, składającej się z budynku administracyjnego z parkingiem podziemnym, budynku garażowo-warsztatowego, budynku zaplecza kynologicznego, zespołu kojców dla psów służbowych, wolnostojącego strunobetonowego masztu antenowego, pylonu, utwardzonej komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi i chodnikami, ogrodzeń wraz z bramami i furtkami, przyłączy i infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne oraz roboty budowlane w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie budynków, betonowanie, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty murarskie, konstrukcje stalowe, wykonywanie pokryć dachowych, roboty izolacyjne, izolacja cieplna, roboty elewacyjne , tynkowanie , roboty w zakresie stolarki budowlanej, pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie i szklarskie, roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, roboty instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, roboty w zakresie instalacji światłowodowych, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalowanie centralnego ogrzewania, instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz montażu słupów żelbetowych i strunobetonowych, roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie różnych nawierzchni 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „KPP Świecie – budowa nowej siedziby ” szczegółowo opisanego w: 1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 2) Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Identyfikator procedury: f81ecd0a-8159-48e4-9aae-1d8f3940be85
Wewnętrzny identyfikator: WZPiFP-71-26
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45262300 Betonowanie, 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45262500 Roboty murarskie i murowe, 45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45320000 Roboty izolacyjne, 45321000 Izolacja cieplna, 45443000 Roboty elewacyjne, 45410000 Tynkowanie, 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian, 45440000 Roboty malarskie i szklarskie, 45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45111300 Roboty rozbiórkowe, 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
2.1.2.
Miejsce realizacji
Miejscowość: Świecie
Podpodział krajowy (NUTS): Świecki (PL618)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o SWZ - należy rozumieć przez to Specyfikację Warunków Zamówienia. 2. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.). 3. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy, zgodnie z którym zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 5. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: oferta musi zachować ważność do: 16.12.2026 r. 6. Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2029 r. (Wskazanie daty zakończenia realizacji zamówienia wynika z obiektywnych uwarunkowań związanych z finansowaniem zadania ze środków Programu modernizacji Policji na lata 2026-2029 oraz harmonogramem uruchamiania środków budżetu państwa. Zadanie musi zostać zakończone i rozliczone do dnia 15 grudnia 2029 r., co wynika z harmonogramu realizacji Programu i konieczności terminowego rozliczenia środków budżetowych przed zakończeniem 2029 roku. Określenie terminu w dniach od zawarcia umowy mogłoby doprowadzić do przekroczenia terminów wynikających z harmonogramu finansowania, np. w przypadku opóźnienia rozstrzygnięcia postępowania, a tym samym zagrozić realizacji inwestycji w wyniku braku środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2030 roku.. Termin zakończenia realizacji zamówienia jest skorelowany z terminami wynikającymi z planu rzeczowo-finansowego Komendy Głównej Policji oraz harmonogramem przekazywania środków z rezerw celowych budżetu państwa, na który KWP w Bydgoszczy jako dysponent środków II stopnia nie ma wpływu, a jednocześnie do których rozliczenia został zobowiązany założeniami niniejszego programu). 7. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 600.000,00 zł /słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100/ (szczegółowe informacje na temat wadium zostały określone w SWZ).
2.1.4.
Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -
2.1.6.
Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: KPP Świecie – budowa nowej siedziby w formule zaprojektuj i wybuduj
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „KPP Świecie – budowa nowej siedziby”. Założeniem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, składającej się z budynku administracyjnego z parkingiem podziemnym, budynku garażowo-warsztatowego, budynku zaplecza kynologicznego, zespołu kojców dla psów służbowych, wolnostojącego strunobetonowego masztu antenowego, pylonu, utwardzonej komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi i chodnikami, ogrodzeń wraz z bramami i furtkami, przyłączy i infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne oraz roboty budowlane w szczególności: roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie budynków, betonowanie, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty murarskie, konstrukcje stalowe, wykonywanie pokryć dachowych, roboty izolacyjne, izolacja cieplna, roboty elewacyjne , tynkowanie , roboty w zakresie stolarki budowlanej, pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie i szklarskie, roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, roboty instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, roboty w zakresie instalacji światłowodowych, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalowanie centralnego ogrzewania, instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz montażu słupów żelbetowych i strunobetonowych, roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie różnych nawierzchni 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „KPP Świecie – budowa nowej siedziby ” szczegółowo opisanego w: 1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
Wewnętrzny identyfikator: WZPiFP71-26
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45262300 Betonowanie, 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego, 45262500 Roboty murarskie i murowe, 45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45320000 Roboty izolacyjne, 45321000 Izolacja cieplna, 45443000 Roboty elewacyjne, 45410000 Tynkowanie, 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian, 45440000 Roboty malarskie i szklarskie, 45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45111300 Roboty rozbiórkowe, 45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
5.1.2.
Miejsce realizacji
Miejscowość: Świecie
Podpodział krajowy (NUTS): Świecki (PL618)
Kraj: Polska
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 3 Lata
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział:
Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia
5.1.10.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: cena
Opis: Opis kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostały określone w rozdz. XIV SWZ
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Nazwa: przedłużenie terminu okresu gwarancji jakości
Opis: Opis kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz ich znaczenie zostały określone w rozdz. XIV SWZ
Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 40
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 21/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 21/09/2026 10:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Warunki zamówienia:
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak
Zasady finansowe: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów:
Brak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Informacje o terminach odwołania: 1.Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3.Odwołanie przysługuje na: 1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 4.Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu. 5.Odwołanie wnosi się w terminach: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 3)Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania odwoławczego i postępowania skargowego zawiera dział IX ustawydotyczące postępowania odwoławczego i postępowania skargowego zawiera dział IX ustawy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Numer rejestracyjny: 5540312993
Departament: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-090
Podpodział krajowy (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Telefon: 477511631
Role tej organizacji:
Nabywca
8.1.
ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Krajowa Izba Odwoławcza w Waszawie
Adres pocztowy: al. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Telefon: +48224587801
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
8.1.
ORG-0000
Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
Telefon: +352 29291
Role tej organizacji:
TED eSender
10. Zmiana
Identyfikator/wersja ogłoszenia: f3447ace-c15b-47d2-9c11-4237fe123fc6 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 27/08/2026 11:35:54 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 596061-2026
Numer wydania Dz.U. S: 166/2026
Data publikacji: 28/08/2026