16 http://www.ville-wimereux.fr/ ORG-0001 MAIRIE DE WIMEREUX Place Albert 1er WIMEREUX 62930 FRE12 FRA 21620893400010 Jean-Luc DUBAËLE 62 +33 321998585 mairie@ville-wimereux.fr ORG-0002 Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire LILLE Cedex 59014 FR101 FRA 17590003400026 62 +33 359542342 +33 359542445 greffe.ta-lille@juradm.fr 00598879-2024194/20242024-10-04+02:00 2.3 eforms-sdk-1.10 ecfe7e4b-72ef-4522-b60f-3df43a891530 c069f92f-59a7-4dba-bd54-933dfdf2c179 2024-10-03+02:00 11:44:59+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA https://marchespublics596280.fr/ la gen-pub ORG-0001 nati-ground (voir DUME ou DC1-DC2) 3 open PPP19L-40/4018/2024_amgtquais Requalification des quais du Wimereux Le présent marché a pour objet le réaménagement de l'espace public des quais du Wimereux pour le secteur 1: pourtour de la baie St Jean, coeur de ville et quai Giard. works 45111291 LOT-0001 tp-abil Certificats de qualifications professionnelles ou équivalents. La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen (certificats d’identité professionnelle ou références attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate) tp-abil Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des services à des spécifications ou des normes ou équivalents. La commune de Wimereux acceptera d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par l’opérateur économique, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ef-stand 1 - Lettre de candidature précisant les éventuels co traitants (formulaire DC1 à jour) ou contenu identique sur papier libre. Le candidat devra indiquer une adresse mail valide sur laquelle pourront éventuellement être envoyés les échanges électroniques. 2 - Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (formulaire DC2 à jour). Ces renseignements devront préciser :  Le chiffre d’affaires des 3 dernières années ;  Les moyens techniques et humains ;  La qualification du candidat et éventuellement les certifications obtenues. La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par tout moyen, notamment des certificats d’identité professionnelle et des références de prestations attestant la compétence du candidat dans le domaine souhaité (pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, la preuve de leur capacité professionnelle, technique et financière peut être apportée par tout moyen, la structure candidate pouvant se prévaloir des références détenues en propre par ses personnels). 3 - Dans le cas où l’entreprise ne fournirait pas les formulaires DC1 et DC2, une déclaration sur l’honneur certifiant :  N’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique,  Etre en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 4 - Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 5 - La copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si l'entreprise est en redressement judiciaire. Les formulaires DC se trouvent à l’adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat sui-act Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d’opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété. allowed no-eu-funds not-requ true Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises)) DOC 01 non-restricted-document FRA https://marchespublics596280.fr/ none false not-allowed required no true poi-exa 40 cost Prix Règle de trois; Note offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix poi-exa 30 quality Valeur technique • Les principales mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le chantier. - NOTATION SUR 2 POINTS • La base vie - NOTATION sur 2 POINTS • la nature et l'origine des fournitures, matériaux : - NOTATION SUR 4 POINTS : un tableau récapitulatif de l'ensemble des fournitures et matériaux reprenant les caractéristiques, le fournisseur, le délai d'approvisionnement, etc... • L'analyse des contraintes et la Gestion technique du chantier : NOTATION SUR 20 POINTS : - La Connaissance des lieux avec Croquis, photos... notation sur 3 points - L'analyse des contraintes particulières du chantier notation sur 4 points - Les moyens humains et techniques affectés au chantier par tâche (y compris le cas échéant les sous-traitants éventuels) notation sur 2 points - Les fiches Modes opératoires notation sur 2 points - La méthodologie prévue pour réaliser les travaux du présent chantier notation sur 6 points - Une note relative aux dispositions que l'entrepreneur compte adopter en termes d’accès, de signalisation et d'organisation de chantier, et d'information des Riverains, des entreprises et usagers - notation sur 3 points • Une Note environnementale adaptée au chantier : NOTATION SUR 2 POINTS poi-exa 30 quality Délai d'exécution Une note sur 30 points sera attribué à ce critère. La notation sera effectuée de la manière suivante : - Le calendrier prévisionnel détaillé par phase en fonction du délai fixé dans l'acte d'engagement : notation sur 20 points - Le délai proposé par le candidat : notation sur 10 points Pour ce sous critère, le candidat se verra attribuer une note selon la formule suivante : (Délai le plus bas/Délai de l’offre analysée) *10 Délai mini= délai du candidat le mieux disant sur le critère délai) Si aucun délai n’a été indiqué dans l’acte d’engagement, le candidat se verra affecter la note de 0 ORG-0001 https://marchespublics596280.fr/ ORG-0001 120 ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required false true 2024-11-08+01:00 12:00:00+01:00 2024-11-08+01:00 14:00:00+01:00 false none none 2024_amgtquais_1 Terrassement Voirie Assainissements EU-EP réseaux divers Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de voirie, d'assainissements EU-EP, de réseaux divers nécessaires à la réhabilitation des quais du Wimereux. works 45111291 COMMUNE DE WIMEREUX QUAI GIARD WIMEREUX 62930 FRE12 FRA 13 LOT-0002 tp-abil Certificats de qualifications professionnelles ou équivalents. La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen (certificats d’identité professionnelle ou références attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate) tp-abil Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des services à des spécifications ou des normes ou équivalents. La commune de Wimereux acceptera d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par l’opérateur économique, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ef-stand 1 - Lettre de candidature précisant les éventuels co traitants (formulaire DC1 à jour) ou contenu identique sur papier libre. Le candidat devra indiquer une adresse mail valide sur laquelle pourront éventuellement être envoyés les échanges électroniques. 2 - Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (formulaire DC2 à jour). Ces renseignements devront préciser :  Le chiffre d’affaires des 3 dernières années ;  Les moyens techniques et humains ;  La qualification du candidat et éventuellement les certifications obtenues. La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par tout moyen, notamment des certificats d’identité professionnelle et des références de prestations attestant la compétence du candidat dans le domaine souhaité (pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, la preuve de leur capacité professionnelle, technique et financière peut être apportée par tout moyen, la structure candidate pouvant se prévaloir des références détenues en propre par ses personnels). 3 - Dans le cas où l’entreprise ne fournirait pas les formulaires DC1 et DC2, une déclaration sur l’honneur certifiant :  N’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique,  Etre en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 4 - Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 5 - La copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si l'entreprise est en redressement judiciaire. Les formulaires DC se trouvent à l’adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat sui-act Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d’opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété. not-allowed no-eu-funds not-requ true Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises)) DOC 01 non-restricted-document FRA https://marchespublics596280.fr/ none false not-allowed required no true poi-exa 40 cost Prix Règle de trois; Note offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix poi-exa 30 quality Valeur technique • Les principales mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le chantier. - NOTATION SUR 2 POINTS • La base vie - NOTATION sur 2 POINTS • la nature et l'origine des fournitures, matériaux : - NOTATION SUR 4 POINTS : un tableau récapitulatif de l'ensemble des fournitures et matériaux reprenant les caractéristiques, le fournisseur, le délai d'approvisionnement, etc... • L'analyse des contraintes et la Gestion technique du chantier : NOTATION SUR 20 POINTS : - La Connaissance des lieux avec Croquis, photos... notation sur 3 points - L'analyse des contraintes particulières du chantier notation sur 4 points - Les moyens humains et techniques affectés au chantier par tâche (y compris le cas échéant les sous-traitants éventuels) notation sur 2 points - Les fiches Modes opératoires notation sur 2 points - La méthodologie prévue pour réaliser les travaux du présent chantier notation sur 6 points - Une note relative aux dispositions que l'entrepreneur compte adopter en termes d’accès, de signalisation et d'organisation de chantier, et d'information des Riverains, des entreprises et usagers - notation sur 3 points • Une Note environnementale adaptée au chantier : NOTATION SUR 2 POINTS poi-exa 30 quality Délai d'exécution Une note sur 30 points sera attribué à ce critère. La notation sera effectuée de la manière suivante : - Le calendrier prévisionnel détaillé par phase en fonction du délai fixé dans l'acte d'engagement : notation sur 20 points - Le délai proposé par le candidat : notation sur 10 points Pour ce sous critère, le candidat se verra attribuer une note selon la formule suivante : (Délai le plus bas/Délai de l’offre analysée) *10 Délai mini= délai du candidat le mieux disant sur le critère délai) Si aucun délai n’a été indiqué dans l’acte d’engagement, le candidat se verra affecter la note de 0 ORG-0001 https://marchespublics596280.fr/ ORG-0001 120 ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required false true 2024-11-08+01:00 12:00:00+01:00 2024-11-08+01:00 14:00:00+01:00 false none none 2024_amgtquais_2 PLATELAGE BOIS Le présent lot a pour objet les travaux préparatoires, la fabrication et la pose d'un plancher en bois sur le site du Quai Giard à Wimereux. works 45111291 COMMUNE DE WIMEREUX QUAI GIARD WIMEREUX 62930 FRE12 FRA 13 LOT-0003 tp-abil Certificats de qualifications professionnelles ou équivalents. La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen (certificats d’identité professionnelle ou références attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate) tp-abil Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des services à des spécifications ou des normes ou équivalents. La commune de Wimereux acceptera d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par l’opérateur économique, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ef-stand 1 - Lettre de candidature précisant les éventuels co traitants (formulaire DC1 à jour) ou contenu identique sur papier libre. Le candidat devra indiquer une adresse mail valide sur laquelle pourront éventuellement être envoyés les échanges électroniques. 2 - Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (formulaire DC2 à jour). Ces renseignements devront préciser :  Le chiffre d’affaires des 3 dernières années ;  Les moyens techniques et humains ;  La qualification du candidat et éventuellement les certifications obtenues. La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par tout moyen, notamment des certificats d’identité professionnelle et des références de prestations attestant la compétence du candidat dans le domaine souhaité (pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, la preuve de leur capacité professionnelle, technique et financière peut être apportée par tout moyen, la structure candidate pouvant se prévaloir des références détenues en propre par ses personnels). 3 - Dans le cas où l’entreprise ne fournirait pas les formulaires DC1 et DC2, une déclaration sur l’honneur certifiant :  N’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique,  Etre en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 4 - Les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 5 - La copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si l'entreprise est en redressement judiciaire. Les formulaires DC se trouvent à l’adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat sui-act Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d’opérateurs économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété. not-allowed no-eu-funds not-requ true Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises)) DOC 01 non-restricted-document FRA https://marchespublics596280.fr/ none false not-allowed required no true poi-exa 40 cost Prix Règle de trois; Note offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix poi-exa 30 quality Valeur technique • Les principales mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le chantier. - NOTATION SUR 2 POINTS • La base vie - NOTATION sur 2 POINTS • la nature et l'origine des fournitures, matériaux : - NOTATION SUR 4 POINTS : un tableau récapitulatif de l'ensemble des fournitures et matériaux reprenant les caractéristiques, le fournisseur, le délai d'approvisionnement, etc... • L'analyse des contraintes et la Gestion technique du chantier : NOTATION SUR 20 POINTS : - La Connaissance des lieux avec Croquis, photos... notation sur 3 points - L'analyse des contraintes particulières du chantier notation sur 4 points - Les moyens humains et techniques affectés au chantier par tâche (y compris le cas échéant les sous-traitants éventuels) notation sur 2 points - Les fiches Modes opératoires notation sur 2 points - La méthodologie prévue pour réaliser les travaux du présent chantier notation sur 6 points - Une note relative aux dispositions que l'entrepreneur compte adopter en termes d’accès, de signalisation et d'organisation de chantier, et d'information des Riverains, des entreprises et usagers - notation sur 3 points • Une Note environnementale adaptée au chantier : NOTATION SUR 2 POINTS poi-exa 30 quality Délai d'exécution Une note sur 30 points sera attribué à ce critère. La notation sera effectuée de la manière suivante : - Le calendrier prévisionnel détaillé par phase en fonction du délai fixé dans l'acte d'engagement : notation sur 20 points - Le délai proposé par le candidat : notation sur 10 points Pour ce sous critère, le candidat se verra attribuer une note selon la formule suivante : (Délai le plus bas/Délai de l’offre analysée) *10 Délai mini= délai du candidat le mieux disant sur le critère délai) Si aucun délai n’a été indiqué dans l’acte d’engagement, le candidat se verra affecter la note de 0 ORG-0001 https://marchespublics596280.fr/ ORG-0001 120 ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required false true 2024-11-08+01:00 12:00:00+01:00 2024-11-08+01:00 14:00:00+01:00 false none none 2024_amgtquais_3 AMENAGEMENT PAYSAGERS MOBILIERS URBAINS Le présent lot a pour objet les travaux préparatoires, de terrassement, de plantation, d'entretien des travaux neuf de plantation des espaces verts, de pose de mobilier et de travaux divers sur le quai Alfred Giard à Wimereux. works 45111291 COMMUNE DE WIMEREUX QUAI GIARD WIMEREUX 62930 FRE12 FRA 13