16 ORG-0001 Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur Office fédéral des routes (OFROU) - Filiale de Winterthour Grüzefeldstrasse 41 Winterthur 8404 CH040 CHE 8832ef04-78d0-4be7-ac57-1caa06c141a3 +41584804711 beschaffung.winterthur@astra.admin.ch https://www.bvger.ch ORG-0002 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Postfach St. Gallen 9023 CH055 CHE BVGER +41584652626 info@bvger.admin.ch https://www.simap.ch ORG-0003 Simap.ch Simap.ch Holzikofenweg 36 Bern 3003 CH021 CHE CH001 +41584646388 support@simap.ch 00599308-2024194/20242024-10-04+02:00 2.3 eforms-sdk-1.10 0d3b0054-741c-4c9f-9849-56ab98c14c0c 4546821e-36f7-4fc3-a0a9-68c44bdf9b9f 2024-10-03+02:00 02:25:53+02:00 01 32014L0024 cn-standard DEU FRA body-pl-cga gen-pub ORG-0001 ted-esen ORG-0003 nati-ground Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch open false 4546821e-36f7-4fc3-a0a9-68c44bdf9b9f MP-210059, N03/N04 Westumfahrung Zürich, Instandsetzung BSA, Projektverfasser BSA PV Infra + Koordination (Phasen SIA 31-53) MP-210059, N03/N04 Contournement ouest de Zurich, remise en état des EES, auteur du projet EES Auteur du projet Infra + coordination (phases SIA 31 à 53) N03 / N04 Westumfahrung Zürich ist etappiert in den Jahren 2006 und 2009 eröffnet worden. Anlässlich der jährlichen Zustandsbewertungen der GE VII ist Sanierungsbedarf BSA erkannt worden. Ausserdem sind entsprechend dem Projekt Roadmap VM-CH Massnahmen (PUN) geplant. Zusätzlich wird mit GHGW und RaDo die Staubildung verringert. Im Zuge dieser Arbeiten, werden auch Massnahmen zur Umsetzung der Energiestrategie des Bundes realisiert. N03 / N04 Le projet de contournement ouest de Zurich a été lancé par étapes dans les années 2006 à 2009. Les évaluations d’état annuelles effectuées par l’UT VII ont mis en évidence la nécessité d’une réfection des EES. En outre, conformément au projet de la feuille de route VM-CH, des mesures (R-BAU) ont été prévues. Des installations HV-AD et des dispositifs de régulation des rampes permettront également de diminuer la formation d’embouteillages. Dans la foulée, des mesures seront également engagées pour mettre en œuvre la stratégie énergétique de la Confédération. services Sonstige Anforderungen 1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite; 2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben; 3. Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen den Fassungen ist die deutsche Version massgebend; 4. Ausschluss: C + E Planing AG, Wohlen und F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer, Zürich sind von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. Autres exigences 1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits. 2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués. 3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 4. Exclusion : les entreprises C + E Planing AG, Wohlen et F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer, Zürich sont exclues de la participation à la présente procédure. 71300000 LOT-0000 ef-stand Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. used sui-act Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. used tp-abil Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert. Les critères sont définis dans la publication officielle sur simap.ch. used not-allowed no-eu-funds nyk not-allowed false 1 restricted-document https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI0NTQ2ODIxZS0zNmY3LTRmYzMtYTBhOS02OGM0NGJkZjliOWYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9 Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch none false not-known performance Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch required not-allowed false per-exa 40 quality ZK 1 QUALITÄT DES ANBIETERS CA 1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE Unterteilt in: ZK1.1: PROJEKTLEITER - PL PV BSA GEWICHTUNG 20% Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt, unterteilt in: - abgeschlossene Arbeiten - vergleichbare Komplexität - Gleiche Fachbereiche bearbeitet - Gleiche SIA Projektphasen bearbeitet Als vergleichbare Komplexität gilt: - Leistungen als „Projektverfasser PV-BSA“ gemäss Leistungsbeschrieb Dokument «3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung» - Arbeiten auf National- oder Hochleistungsstrassen - Erneuerung BSA Anlagen in Strassentunnels - Erneuerung / Realisierung unter Verkehr - SIA Phasen 31 bis 53 vollständig bearbeitet und abgeschlossen (inkl. zwingender Angabe über Zeitraum) - Zwingende Angaben zu: - - Investitionsvolumen BSA (in Leistungsumfang enthalten) - - Honorarvolumen - - ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson - - Referenzperson beim Auftraggeber mit Telefonnummer ZK1.2: PROJEKTLEITER STELLVERTRETUNG - PL Stv. PV BSA GEWICHTUNG 20% Qualifikation bezüglich der Anforderungen im Projekt, unterteilt in: - abgeschlossene Arbeiten - Vergleichbare Komplexität - Gleiche Fachbereiche bearbeitet - Gleiche SIA Projektphasen bearbeitet Als vergleichbare Komplexität gilt: - Leistungen als „Projektverfasser PV-BSA“ gemäss Leistungsbeschrieb Dokument «3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung» - Arbeiten auf National- oder Hochleistungsstrassen - Erneuerung BSA Anlagen in Strassentunnels - Erneuerung / Realisierung unter Verkehr - SIA Phasen 31 bis 53 vollständig bearbeitet und abgeschlossen (inkl. zwingender Angabe über Zeitraum) - Zwingende Angaben zu: - - Investitionsvolumen BSA (in Leistungsumfang enthalten) - - Honorarvolumen - - ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson - - Referenzperson beim Auftraggeber mit Telefonnummer Subdivisé en : CA 1.1 : CHEF DE PROJET – CP APR EES PONDÉRATION DE 20 % Qualification par rapport aux exigences du projet, répartie comme suit : - travaux achevés - complexité comparable - mêmes domaines techniques - mêmes phases de projet SIA Sont réputés d’une complexité comparable : - les prestations d’auteur de projet AP EES conformément au descriptif des prestations du document « 3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung » - les travaux sur les routes nationales ou les routes à grand débit - la rénovation d’installations EES dans des tunnels routiers - la rénovation / réalisation sans interruption du trafic - le traitement complet et l’achèvement des phases SIA 31 à 53 (y c. indication impérative de la période) En vue de l’évaluation de la complexité, les indications suivantes doivent impérativement être fournies : - volume des investissements relatifs aux EES (compris dans le volume de prestations) - volume des honoraires - travaux / prestations réalisés par la personne clé - personne de référence auprès de l’adjudicateur avec son numéro de téléphone. CA 1.2 : CHEF DE PROJET SUPPLÉANT – CP suppl. APR EES PONDÉRATION DE 20 % Qualification par rapport aux exigences du projet, répartie comme suit : - travaux achevés - complexité comparable - mêmes domaines techniques - mêmes phases de projet SIA Sont réputés d’une complexité comparable : - les prestations d’auteur de projet AP EES conformément au descriptif des prestations du document « 3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung » - les travaux sur les routes nationales et les routes à grand débit - la rénovation d’installations EES dans des tunnels routiers - la rénovation / réalisation sans interruption du trafic - le traitement complet et l’achèvement des phases SIA 31 à 53 (y c. indication impérative de la période) En vue de l’évaluation de la complexité, les indications suivantes doivent impérativement être fournies : - volume des investissements (compris dans le volume de prestations) - volume des honoraires - travaux / prestations réalisés par la personne clé - personne de référence auprès de l’adjudicateur avec son numéro de téléphone. per-exa 35 quality ZK 2 QUALITÄT DES ANGEBOTES CA 2 QUALITÉ DE L’OFFRE Unterteilt in: ZK2.1: AUFGABENANALYSE, NACHHALTIGKEIT UND PROJEKTORGANISATION GEWICHTUNG 30% Angaben zu: - Aufgabenanalyse (Haupttätigkeiten nach Projekt- phase, Bezug Einsatzplanung, Verständnis der Aufgabenstellung, Risikoanalyse, Herausforderungen / Schwerpunkte, etc.) - Nachhaltigkeit (projektspezifische Analyse der Chancen und Risiken, mögliche Zielkonflikte, etc.) - Projektorganisation (projektspez. Organigramm inkl. Angabe geplante Mitarbeiter pro Funktion, Darstellung der Schnittstellen zum Projektorganigramm des Bauherrn) sowie zum geplanten Vorgehen, zu welchem aufgabenspezifisch die entsprechenden Ressourcen zuzuordnen sind (das Projektorganigramm wird bei der Beurteilung der Qualität des Angebots berücksichtigt) ZK2.2: QM-KONZEPT GEWICHTUNG 5% Angaben zu: - QM Konzept (Prozessbeschreibung, Umsetzung im Projekt, Schlüsselaufgaben, etc.) Subdivisé en : CA 2.1 : ANALYSE DES TÂCHES, DURABILITÉ ET ORGANISATION DU PROJET PONDÉRATION DE 30 % Indications sur : - l’analyse des tâches (activités principales selon la phase de projet, référence à la planification des interventions, compréhension des tâches confiées, analyse des risques, défis / priorités, etc.) - la durabilité (analyse spécifique des opportunités et des risques du projet, conflits d’objectifs éventuels, etc.) - l’organisation du projet (organigramme spécifique au projet, y c. indication des collaborateurs prévus pour chaque fonction, présentation des interfaces avec l’organigramme de projet du maître d’ouvrage) et la procédure prévue pour lesquelles les ressources nécessaires doivent être attribuées en fonction des tâches (l’organigramme de projet est pris en considération lors de l’évaluation de la qualité de l’offre). CA 2.2 : CONCEPT DE GESTION DE LA QUALITÉ PONDÉRATION DE 5 % Indications sur : - le concept de gestion de la qualité (description du processus, mise en œuvre dans le projet, tâches clés, etc.) per-exa 25 price ZK 3 PREIS CA 3 PRIX PREIS PRIX ORG-0001 Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung. Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas. ORG-0002 DEU false true Simap.ch not-allowed true 2024-11-22+01:00 23:59:00+01:00 false none none 0d3b0054-741c-4c9f-9849-56ab98c14c0c MP-210059, N03/N04 Westumfahrung Zürich, Instandsetzung BSA, Projektverfasser BSA PV Infra + Koordination (Phasen SIA 31-53) MP-210059, N03/N04 Contournement ouest de Zurich, remise en état des EES, auteur du projet EES Auteur du projet Infra + coordination (phases SIA 31 à 53) N03 / N04 Westumfahrung Zürich ist etappiert in den Jahren 2006 und 2009 eröffnet worden. Anlässlich der jährlichen Zustandsbewertungen der GE VII ist Sanierungsbedarf BSA erkannt worden. Ausserdem sind entsprechend dem Projekt Roadmap VM-CH Massnahmen (PUN) geplant. Zusätzlich wird mit GHGW und RaDo die Staubildung verringert. Im Zuge dieser Arbeiten, werden auch Massnahmen zur Umsetzung der Energiestrategie des Bundes realisiert. N03 / N04 Le projet de contournement ouest de Zurich a été lancé par étapes dans les années 2006 à 2009. Les évaluations d’état annuelles effectuées par l’UT VII ont mis en évidence la nécessité d’une réfection des EES. En outre, conformément au projet de la feuille de route VM-CH, des mesures (R-BAU) ont été prévues. Des installations HV-AD et des dispositifs de régulation des rampes permettront également de diminuer la formation d’embouteillages. Dans la foulée, des mesures seront également engagées pour mettre en œuvre la stratégie énergétique de la Confédération. services 71300000 Die Realisierungsarbeiten finden vor Ort statt innerhalb dem Projektperimeter. Besprechungen und Abnahmen finden in der ASTRA Filiale Winterthur, auf dem Projektperimeter oder in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers Les travaux seront réalisés sur place plutôt qu’à l’intérieur du périmètre de projet. Les discussions et les réceptions de travaux auront lieu à la filiale de l’OFROU sise à Winterthour, sur le périmètre de projet ou dans les locaux du mandataire ou d’autres entrepreneurs. anyw-cou CHE 2025-01-01+01:00 2034-12-31+01:00 Als optionale Leistung ist enthalten: Digitale Bestandesaufnahme gem. Leistungsbeschrieb Dokument "3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung" Juniorpartner gemäss Leistungsbeschrieb Dokument "3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung" Sofortmassnahmen gemäss Leistungsbeschrieb Dokument "3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung" Massnahmen UeLS gemäss Leistungsbeschrieb Dokument "3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung" Prestation optionnelle : État des lieux numérique conformément au descriptif des prestations du document « 3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung » Partenaires juniors conformément au descriptif des prestations du document « 3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung » Mesures SGG conformément au descriptif des prestations du document « 3-1_WUZ_D-x-1-1_Leistungsbeschreibung » 1 Dieser Auftrag kann verlängert werden. Die Verlängerung erfolgt abhängig von der Verfügbarkeit der Kredite, Projektfortschritt und allfälligen Projektänderungen. Le présent marché peut être prolongé. La prolongation dépendra de la disponibilité des crédits, de l’avancement du projet et d’éventuelles modifications de ce dernier.