16 ORG-0001 WVE GmbH Kaiserslautern im Auftrag der PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft Blechhhammerweg 50 Kaiserslautern 67659 DEB32 DEU DE 177453338 +49 6313723320 vergabestelle@wve-kl.de ORG-0002 Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Stiftsstraße 9 Mainz 55116 DEB35 DEU DE 355604198 +49 0613116-0 Vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de ORG-0003 Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG) Kaiserslautern 67657 DEB32 DEU DE 298305273 +49 6313723320 vergabestelle@wve-kl.de ORG-0004Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Bonn53119DEA22DEU0204:994-DOEVD-83+49228996100noreply.esender_hub@bescha.bund.de 00633223-2024204/20242024-10-18+02:00 2.3 eforms-sdk-1.7 6635b8a0-0eec-48db-be81-5e167eb87692 0c4efe85-00a0-4c2a-851e-456d0ad1b6b0 2024-10-16+02:00 08:49:58.703+02:00 01 2024-10-18+02:00 32014L0024 cn-standard DEU la gen-pub ORG-0003 ted-esenORG-0004 vob-a-eu nati-ground 1. Verurteilung wegen Korruption • Rechtsgrundlage: § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB • Beschreibung: Ausschluss erfolgt, wenn das Unternehmen oder seine gesetzlichen Vertreter wegen Bestechung oder Korruption verurteilt wurden. 2. Verurteilung wegen schwerer Straftaten • Rechtsgrundlage: § 123 Abs. 1 Nr. 2 GWB • Beschreibung: Ausschluss erfolgt, wenn das Unternehmen oder seine gesetzlichen Vertreter wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden, die die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. 3. Unzuverlässigkeit aufgrund von Verstößen • Rechtsgrundlage: § 123 Abs. 1 Nr. 3 GWB • Beschreibung: Unzuverlässigkeit des Unternehmens durch Verstöße gegen wesentliche vertragliche Verpflichtungen. 4. Nichtzahlung von Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen • Rechtsgrundlage: § 123 Abs. 1 Nr. 4 GWB • Beschreibung: Ausschluss erfolgt bei Nichtzahlung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen, wenn keine Regelung zur Begleichung vorliegt. 5. Verstoß gegen Vergabebestimmungen • Rechtsgrundlage: § 124 Abs. 1 GWB • Beschreibung: Ausschluss bei vorsätzlicher Täuschung über wesentliche Informationen im Vergabeverfahren. 6. Insolvenzverfahren • Rechtsgrundlage: § 123 Abs. 1 Nr. 6 GWB • Beschreibung: Ausschluss, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde und das Unternehmen keine Regelung des Verfahrens nachweisen kann. 7. Nichtzahlung von Geldstrafen oder Bußgeldern • Rechtsgrundlage: § 123 Abs. 1 Nr. 5 GWB • Beschreibung: Ausschluss bei Nichtzahlung von Geldstrafen oder Bußgeldern, die die Zuverlässigkeit des Unternehmens beeinträchtigen. 8. Unzulässige Absprachen • Rechtsgrundlage: § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB • Beschreibung: Ausschluss bei unzulässigen Absprachen oder Wettbewerbsverstößen, die den Wettbewerb im Vergabeverfahren beeinflussen. open Revitalisierung PFAFF-Areal Kaiserslautern, Ordnungsmaßnahme O3a.2.2 - Rückbau erdberührende Bausteile, Kampfmittelräumung und Bodensanierung im nördlichen Teil von Bauabschnitt 3a, Transport und Entsorgungsleistungen Ordnungsmaßnahmen O3a.2.2 Rückbau Bausubstanz, rd. 11.000 Tonnen, Rückbau infrastrukturellen Einrichtungen (Leitungen, Gleisanlagen), rd. 1.800 lfdm, Bodenaushub, rd. rd. 3.000 m³, Bodeneinbau, rd. 1.500 m³, Kampfmitteltechnische Volumenräumung, rd. 10.000 m³, Transport- und Entsorgungsleistungen, rd. 31.000 Tonnen, Nebenleistungen Im Zuge der Revitalisierung des PFAF-Areals in Kaiserslautern sind u.a. Ordnungs- und Erschließungsmaßnahmen zur Baureifmachung durchzuführen. Im vorliegenden Fall sind nach bereits durchgeführten Abbruch- und Rückbaumaßnahmen der aufgehenden Bausubstanz die noch im Untergrund verbliebenen Bodenplatten, Fundamente und erdberührte Gebäudeaußenwände/Stützmauern sowie die vorhandenen Oberflächenversiegelungen und die unterirdische technische Infrastruktur in einem ca. 17.900 m² großen Teilbereich des Bauabschnittes 3a zurückzubauen und zu entsorgen: Die Teilfläche ist bis mind. 3,5 Meter u. geplanter Geländeoberkante GOK kampfmittelfrei zu machen. Hierfür werden Leistungen zur Flächensondierung, zur baubegleitenden Kampfmittelräumung und zur Volumenräumung erforderlich. Weiterhin werden Maßnahmen zur Bodensanierung (Aushub und Entsorgung) und in Teilbereichen zur Wiederverfüllung der entstandenen Gruben bzw. zur Herstellung eines Dammes für den nachfolgenden Straßenbau erforderlich. works 45112360 DEB32 DEU LOT-0001 ef-stand Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit - Nachweis der Haftpflichtversicherung; Deckungssumme mind. 5 Mio. EUR jeweils für Personen- und sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) - Eigenerklärung nach Formblatt 124: Umsatz des Unternehmens der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, der mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar ist; mind. 4.000.000 EUR netto/Jahr. Die Vergabestelle behält sich vor, sich die Angaben durch die Vorlage geeigneter Unterlagen bestätigen zu lassen. tp-abil Technische und berufliche Leistungsfähigkeit - mind. 3 Referenzen zu Leistungen zur Bodensanierung und Kampfmittelräumung (baubegleitende Kampfmitteräumung und Volumenräumung) in Verbindung mit Gebäuderückbau, in den letzten drei Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Benennung des Auftraggebers mit Adresse, Rufnummer, E-Mail-Adresse und mit Auftragsvolumen, mind. jeweils 2.000.000 EUR netto, - Nachweis RAL-Zertifizierung, RAL-GZ 509, Abbrucharbeiten (mind. HA1, AK) - Detaillierte Aufstellung der Ausstattung, Geräte und technischen Ausrüstung, über die das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt - Aufstellung der vorgesehenen Maschinisten (mind. 1 geprüfter Abbuchbaggerfahrer gem. ZUMBau, mind. 1 geprüfter Fahrer von Verdichtungsgeräten gem. ZUMBau), - Benennung der vorgesehenen Bauleitung inkl. Vertretung mit Angabe der Qualifikation und Nachweis der Sachkunde gem. DGUV 101-004, - Aufstellung des für die Leitung und Aufsicht vorgesehenen technischen Personals mit Angabe der Qualifikation und Nachweis der Sachkunde gem. DGUV 101-004 sowie der Fachkunde gem. TRGS 521 - Nachweis der fachlichen Eignung (Erlaubnis gem. §7 SprengG für Kampfmittelräumung), - Benennung des fachtechnischen Aufsichtspersonals Kampfmitteräumung und der verantwortlichen Person mit Nachweis der Befähigung §20 SprengG für Kampfmittelräumung und Nachweis der Sachkunde gem. DGUV 101-004, - Nachweis der fachlichen Eignung der verantwortlichen Person nach §19 SprengG gemäß BFR KMR TS -9.1.5 (mind. 5-jährige Berufserfahrung als fachtechnische Person über - Referenzprojekte), - Nachweis der zur Verfügung stehenden Technik Kampfmittelräumung unter Berücksichtigung der Anforderungen in Anlehnung an DGUV-I 201-027 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Kampfmittelsondierung/-räumung“ (ehem. BGI 833), - Nachweis der fachlichen Eignung des Auswerters Geophysik (mind. 5jährige Berufserfahrung über Referenzprojekte), - Entsorgungskonzept für die anfallenden Abfälle mit Bestätigungen der annehmenden Stellen, dass die jeweiligen Abfälle in der genannten Menge angenommen werden können sui-act Eignung zur Berufsausübung Eigenerklärung nach Formblatt 124: - Erklärung über Registereintragungen - Angabe, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie SV-Beiträge, - Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft; Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben an Stelle der Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen - Formblatt Eigenerklärung zur Eignung/Einheitliche europäische Eigenerklärung. Im Falle von Bewerber-/ Bietergemeinschaften oder bei Einsatz von Nachunternehmern sind von jedem Mitglied der Bewerber-/ Bietergemeinschaft bzw. von jedem Nachunternehmer die Erklärungen abzugeben. - Die Eignung kann auch durch eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachgewiesen werden. other Landestariftreuegesetz und Angabe des verantwortlichen Personal für die Ausführung dieses Auftrages - Der Auftraggeber wendet das Tariftreuegesetz (LTTG) in Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. - Es besteht seitens des Auftragnehmers die Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind false not-allowed no-eu-funds t-requ not-allowed true 1.Vertragsstrafe § 11 VOB/B: Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der Ausführungsfristen / der vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,2 v. H. der tatsächlich geschuldeten Netto-Vergütung/Netto-Auftragssumme; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der tatsächlich geschuldeten Netto-Vergütung/Netto-Auftragssumme begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der tatsächlich geschuldeten Netto-Vergütung/Netto-Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. Der Auftragnehmer hat für jeden schuldhaften Verstoß gegen seine Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 6 LTTG für Rheinland-Pfalz eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 v. H. der tatsächlich geschuldeten Netto-Vergütung/Netto-Auftragssumme zu zahlen; bei mehreren Verstößen wird die Summe der Vertragsstrafen auf insgesamt 10 v. H. des Abrechnungswertes begrenzt. 2.Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung § 17 VOB/B: Soweit die tatsächlich geschuldete Netto-Vergütung/Netto-Auftragssumme 250.000,- € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist die Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 3.Sicherheitsleistung auf Mängelansprüche: Die Sicherheitsleistung für Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) E45331623 non-restricted-document DEU https://www.subreport.de/E45331623 none late-all § 16a EU Nachforderung von Unterlagen no required not-allowed price ORG-0001 ORG-0001 https://www.subreport.de/E45331623 ORG-0001 59 10 Kalendertage im EU-weiten Verfahren Sie beginnt am Tag nach der Absendung der Absageinformation und endet nach 10 Kalendertagen. (Teil 2 Nachprüfung § 4 Landesverordnung RLP) Da es sich um Kalendertage handelt, werden auch Sonn- und Feiertage bei der Fristenberechnung einbezogen. Die Beanstandung muss innerhalb der Beanstandungsfrist bei der Vergabestelle oder der zuständigen Vergabeprüfstelle eingehen. ORG-0002 DEU true true required true 2024-11-19+01:00 11:00:00.000+01:00 2024-11-19+01:00 11:01:00.000+01:00 false none none 24-11-19-1100 Revitalisierung PFAFF-Areal Kaiserslautern, Ordnungsmaßnahme O3a.2.2 - Rückbau erdberührende Bausubstanz, Kampfmittelräumung und Bodensanierung im nördlichen Teil von Bauabschnitt 3a Ordnungsmaßnahmen O3a.2.2 Rückbau Bausubstanz, rd. 11.000 Tonnen, Rückbau infrastrukturellen Einrichtungen (Leitungen, Gleisanlagen), rd. 1.800 lfdm, Bodenaushub, rd. rd. 3.000 m³, Bodeneinbau, rd. 1.500 m³, Kampfmitteltechnische Volumenräumung, rd. 10.000 m³, Transport- und Entsorgungsleistungen, rd. 31.000 Tonnen, Nebenleistungen Im Zuge der Revitalisierung des PFAF-Areals in Kaiserslautern sind u.a. Ordnungs- und Erschließungsmaßnahmen zur Baureifmachung durchzuführen. Im vorliegenden Fall sind nach bereits durchgeführten Abbruch- und Rückbaumaßnahmen der aufgehenden Bausubstanz die noch im Untergrund verbliebenen Bodenplatten, Fundamente und erdberührte Gebäudeaußenwände/Stützmauern sowie die vorhandenen Oberflächenversiegelungen und die unterirdische technische Infrastruktur in einem ca. 17.900 m² großen Teilbereich des Bauabschnittes 3a zurückzubauen und zu entsorgen: Die Teilfläche ist bis mind. 3,5 Meter u. geplanter Geländeoberkante GOK kampfmittelfrei zu machen. Hierfür werden Leistungen zur Flächensondierung, zur baubegleitenden Kampfmittelräumung und zur Volumenräumung erforderlich. Weiterhin werden Maßnahmen zur Bodensanierung (Aushub und Entsorgung) und in Teilbereichen zur Wiederverfüllung der entstandenen Gruben bzw. zur Herstellung eines Dammes für den nachfolgenden Straßenbau erforderlich. works true none 45112360 DEB32 DEU 2025-01-17+01:00 2025-09-01+02:00 keine