4bc0f5e9-724e-4a15-b04b-6bf567ecd83d-01 PROCEDURE LOT-0000 cor-buy Anpassung Fristen und Beantwortung Bieterfrage 16 true false false https://www.kreis-viersen.de ORG-7001 Kreis Viersen - Abteilung 10/3 Rathausmarkt 3 Viersen 41747 DEA1E DEU 0516 6003 2032 - 31001 - 31 Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen +49 2162391035 +49 216239281051 vergabestelle@kreis-viersen.de https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html ORG-7004 Vergabekammer Rheinland Zeughausstraße 2-10 Köln 50667 DEA23 DEU t:02211473045 +49 221147-3045 +49 2211472889 Vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de ORG-7005Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Bonn53119DEA22DEU0204:994-DOEVD-83+49228996100noreply.esender_hub@bescha.bund.de 00694099-2024222/20242024-11-14+01:00 2.3 eforms-sdk-1.7 3775a817-388a-471c-84d3-95eaeda0d76c 4e12e6cb-fe8b-4ef8-a3f6-ba7e6dcf8b8d 2024-11-13+01:00 11:58:04+01:00 01 2024-11-13+01:00 32014L0024 cn-standard DEU la gen-pub ORG-7001 ted-esenORG-7005 vob-a-eu CrossBorderLaw nati-ground Ausschluss nach § 16 VOB/A EU open false K-VIERSEN-2024-0041 Neubau Förderzentrum West (FZ) und Straßenverkehrsamt (SVA) - Innentüren Tischlerarbeiten - Innentüren works 1. Der AG weist darauf hin, dass allein der Inhalt der vorliegenden europaweiten Veröffentlichung im Supplement zum Amtsblatt der EU maßgeblich ist, wenn die Bekanntmachung zusätzlich in weiteren Bekanntmachungsmedien veröffentlicht wird und der Bekanntmachungstext in diesen zusätzlichen Bekanntmachungen nicht vollständig, unrichtig, verändert oder mit weiteren Angaben wiedergegeben wird; 2. Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich elektronisch auf dem o.g. Vergabeportal zur Verfügung gestellt. Die Beantwortung von Fragen zum Verfahren sowie sämtliche Kommunikation zwischen den Beteiligten und der Vergabestelle erfolgt ausschließlich über das o. g. Vergabeportal. Beteiligte sind daher im eigenen Interesse gehalten, die dort für diese eingerichteten Postfächer regelmäßig auf neue Informationen der Vergabestelle zu kontrollieren. 3. Ausführungszeitraum: Start technische Klärung, Türlisten, Vorbereitung zur Freigabe Bestellung: direkt nach Auftragsvergabe Fertigstellung Montage Innentüren SVA EG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 21. Werktags Fertigstellung Montage Innentüren SVA 1.OG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 34. Werktags Fertigstellung Montage Innentüren FZ EG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 139.Werktags Fertigstellung Montage Innentüren FZ 1.OG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 160.Werktags Fertigstellung Montage Innentüren FZ 2.OG: abnahmereife Fertigstellung bis zum Ablauf des 183. Werktags Der Bauablaufplan soll nur zur Übersicht und Kenntnisnahme des allgemeinen Bauablaufs dienen. Hierin enthaltene Datumsangaben sind nur beispielhaft zu verstehen und werden ausdrücklich nicht Vertragsbestandteil. 4. "WICHTIGER HINWEIS zu VHB-Bund Formular 214, Ziffer 2: Nach Urteil des BGH v. 15.02.2024 (VII ZR 42/22) ist die Vereinbarung einer Vertragsstrafe in prozentualer Höhe mit Bezug zu der "im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme" unwirksam. Daher gilt die unter Ziffer 2 vereinbarte Regelung der Vertragsstrafe vorliegend unter der Maßgabe, dass die Formulierung "der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme" ersetzt wird durch die Formulierung "der an den Auftragnehmer zu zahlenden Vergütung". 5. Dauer der Bindefrist: 46 Tage 6. Anlage zusätzliche Vertragsbedinungen 7. Die Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung ist unmittelbar nach Auftragserteilung beim AG in verschlossenem Umschlag zu hinterlegen. Bei Änderung des vereinbarten Werkerfolgs oder Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, erfolgt die gemeinsame Einsichtnahme der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung, um die Vergütung der Nachtragsleistungen festzustellen. Die Nachtragsvergütung wird auf Basis der Urkalkulation ermittelt. Dies wird hiermit vertraglich vereinbart. 8. Sicherheitsleistung für Vertragserfüllung 5% und für Mangelansprüche 3%. 9. geforderte Unterlagen und Nachweise: Prüfzeugnisse Brandschutz: - T30 Türen, T30-RS Türen, T60-Türen, RS Türen - F30 Verglasungen Nachweise Schallschutz: - Schallschutztüren RwP 32dB, RwP 37dB, RwP 42dB - Schallschutzverglasung RwP 37 dB, RwP 42dB Prüfzeugnisse WC-Trennwandsystem: - TÜV-Prüfzeugnis - GS-Prüfzeugnis Die Bestätigung des Herstellers, dass es sich bei den ausgeschriebenen Wandanschlüssen/Einbausituationen von Brandschutztüren und Brandschutzverglasungen an Vollholzrahmen oder an auf Abbrand bemessene tragende Vollholzstützen und Vollholzunterzüge in Lehmbau-Massivwänden und Lehmbau-Leichtbauwänden mit weiterlaufender Lehmbauplatte als Beplankung oder als Vorsatzschale um eine geringfügige Abweichung zur Zulassung handelt, ist mit dem Angebot abzugeben. 45421131 Ransberg Viersen-Dülken 41751 DEA1E DEU LOT-0000 sui-act - Eigenerklärung im Hinblick auf Angaben zur Befähigung zur Berufsausübung (Formblatt 124) - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer ef-stand - Eigenerklärung im Hinblick auf Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (Formblatt 124) - Aktuell gültige (= zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen - Aktuell gültige (= zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist - Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen aus dem Jahr 2024, falls nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist verfügbar, aus dem Jahr 2023 - Aktuell gültige (= zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz - Erklärung zum Nettoumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre in Euro. Jeweiliger Mindestjahresumsatz: 2.000.000,- € netto. tp-abil - Eigenerklärung im Hinblick auf Angaben zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (Formblatt 124) false not-allowed no-eu-funds not-requ false allowed TenderDoc non-restricted-document DEU https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/K-VIERSEN-2024-0041 late-all Die Nachforderung von Unterlagen erfolgt gemäß § 16a VOB/A EU. none no required not-allowed per-exa 100.00 price Preis ORG-7001 https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/K-VIERSEN-2024-0041 ORG-7001 46 Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). ORG-7004 DEU false false allowed true 2024-11-21+01:00 09:00:00+01:00 2024-11-21+01:00 09:00:00+01:00 Die Öffnung der Angebote wird nach § 14 VOB/A EU durchgeführt. Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen Rathausmarkt 3 41747 Viersen Deutschland false none none LOT-0000 Neubau Förderzentrum West (FZ) und Straßenverkehrsamt (SVA) - Innentüren Tischlerarbeiten Innentüren ca. 180 Innentüren mit und ohne Schallschutzanforderungen, 55 Brandschutztüren T30/T30-RS/RS/T60, 80m² Schallschutzverglasungen, 200m² Brandschutzverkleidungen, inkl. Türlaibungsverkleidungen für alle Türen und Verglasungen, 7 Stk. WC-Trennwandanlagen works false none 45421131 Ransberg Viersen-Dülken 41751 DEA1E DEU 183