16 ORG-0002 Tribunal Judiciaire de Lille 13 Avenue du Peuple Belge Lille 59000 FRE11 FRA Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 03 20 78 33 33 tj1-lille@justice.fr ORG-0001 Vilogia Premium, représenté par le GIE SEPTALIA 271 boulevard de Tournai Villeneuve d'Ascq 59664 FRE11 FRA Pouvoir adjudicateur Vianney LUTHUN 0640473879 vianney.luthun@septalia.fr 00783137-2024248/20242024-12-20+01:00 2.3 eforms-sdk-1.11 f9e228a2-f38a-4723-b8f1-59a14b2dba8e 56aa340f-4daf-4872-9764-6463c311f49e 2024-12-19+02:00 11:24:19+02:00 05 32014L0024 cn-standard FRA spec-rights-entity hc-am ORG-0001 bankr-nat l'ensemble des motifs d'exclusion seront indiqués dans les documents de consultation. 3 3 Conformément à l'article R2124-3 du code de la commande publique « Le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent " Le recours à cette procédure se justifie par le montage juridique et financier de l'opération et au phasage de l'opération. La présente procédure est composée de 2 phases : Une phase candidatures et une phase offres Conformément à l'Article R2132-2 du code de la commande publique, le DCE est mis à disposition sur le profil acheteur dès la phase candidatures pour information. Néanmoins, le présent avis concerne uniquement la phase candidatures. Le DCE est succeptible d'être modifié / ajusté pour la phase offres . Les candidats retenus à l'issue de la phase candidatures seront invités à accéder à la phase offres et à télécharger la dernière version du DCE. neg-w-call AO TVX 10616R Travaux de construction de 112 logements collectifs répartis dans 4 bâtiments (A,B,C,D) Programme: "Les Balcons de la Lys" Travaux de construction de 112 logements collectifs répartis dans 4 bâtiments (A,B,C,D) Programme: "Les Balcons de la Lys" works 12748000 45000000 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE COMINES 59560 FRE11 FRA LOT-0012 sui-act Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après : La présentation de 3 références récentes (en cours ou livrées depuis moins de 3 ans) par le candidat (ou pour chaque membre du groupement) pour des ouvrages réalisés d'importances similaires conformément au descriptif du projet avec le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées, la description de l'ouvrage avec le montant, l'adresse, le nombre de logement, et les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération, ainsi que l'esquisse du projet ou la photo de la réalisation. Chaque référence doit être illustrée d'un commentaire du candidat permettant d'illustrer l'adéquation avec le projet. Les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l'organisation interne permettant d'assurer les travaux, l'encadrement et la coordination avec un détail par phase travaux. Les moyens envisagés par le candidat pour anticiper repérer et réduire les potentiels sources de nuisances (bruit vibrations poussières ?) en rapport avec les immeubles avoisinants du futur chantier. Les moyens d'approche de levage, et de replis de ses matériels et des évacuations. En cas de recours à la sous-traitance, préciser sur quelle nature de travaux et la quotité envisagée sur lesquels celle-ci porterait. Les dispositions et engagements spécifiques au candidat pour garantir la qualité des travaux, de ses contrôles et procédures de contrôle qualité et des essais interne pour assurer et garantir ses délais de livraison avec un objectif de zéro réserve. Les dispositions du candidat dans le cadre de la levée des réserves et du suivi des garanties, détaillant ses délais d'intervention, ses moyens et coordination, pour réduire et garantir ses délais true ord-imp 1 tp-abil Les candidats auront à produire les documents mentionnés ciaprès. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs soustraitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces soustraitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces soustraitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats. Pour le groupement entier : La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement. Pour chaque membre du groupement : L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de : - Kbis de moins de trois mois - Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service) - Moyens matériels du groupement - L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 04.01.2016. - Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. true ord-imp 2 ef-stand Pour chaque membre du groupement ou pour le candidat seul: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l'objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années. Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance visàvis du pouvoir adjudicateur, celuici se réserve le droit de rejeter la candidature. true ord-imp 3 allowed no-eu-funds https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp non-restricted-document https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp Enveloppe Travaux BATI à atteindre : 11 448 000 Euros HT soit un prix d'objectif au M² de SHAB : SHAB : 7200 M² à 1590 EurosHT/M² SHAB none allowed allowed no true LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER : Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3 Critères de limitation du nombre de candidats Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d'importance : • Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Qualité des capacités techniques et professionnelles des candidats pour l'exécution des prestations de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Les capacités economiques et financières. https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA true true allowed true true 2025-01-24+02:00 12:00:00+02:00 2025-01-17+02:00 12:00:00+02:00 CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements. Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. Par exception cette disposition ne s'applique pas au pilotage social qui peut être membre de plusieurs groupements. false none none 1 LOT 1 TRAVAUX BATI (Hors VRD et espaces verts) LOT 1 TRAVAUX BATI (Hors VRD et espaces verts) works 11448000 45000000 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE COMINES 59560 FRE11 FRA UNKNOWN LOT-0014 sui-act Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après : La présentation de 3 références récentes (en cours ou livrées depuis moins de 3 ans) par le candidat (ou pour chaque membre du groupement) pour des ouvrages réalisés d'importances similaires conformément au descriptif du projet avec le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées, la description de l'ouvrage avec le montant, l'adresse, le nombre de logement, et les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération, ainsi que l'esquisse du projet ou la photo de la réalisation. Chaque référence doit être illustrée d'un commentaire du candidat permettant d'illustrer l'adéquation avec le projet. Les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l'organisation interne permettant d'assurer les travaux, l'encadrement et la coordination avec un détail par phase travaux. Les moyens envisagés par le candidat pour anticiper repérer et réduire les potentiels sources de nuisances (bruit vibrations poussières ?) en rapport avec les immeubles avoisinants du futur chantier. Les moyens d'approche de levage, et de replis de ses matériels et des évacuations. En cas de recours à la sous-traitance, préciser sur quelle nature de travaux et la quotité envisagée sur lesquels celle-ci porterait. Les dispositions et engagements spécifiques au candidat pour garantir la qualité des travaux, de ses contrôles et procédures de contrôle qualité et des essais interne pour assurer et garantir ses délais de livraison avec un objectif de zéro réserve. Les dispositions du candidat dans le cadre de la levée des réserves et du suivi des garanties, détaillant ses délais d'intervention, ses moyens et coordination, pour réduire et garantir ses délais true ord-imp 1 tp-abil Les candidats auront à produire les documents mentionnés ciaprès. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs soustraitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces soustraitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces soustraitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats. Pour le groupement entier : La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement. Pour chaque membre du groupement : L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de : - Kbis de moins de trois mois - Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service) - Moyens matériels du groupement - L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 04.01.2016. - Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. true ord-imp 2 ef-stand Pour chaque membre du groupement ou pour le candidat seul: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l'objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années. Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance visàvis du pouvoir adjudicateur, celuici se réserve le droit de rejeter la candidature. true ord-imp 3 allowed no-eu-funds https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp non-restricted-document https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp Enveloppe financière à atteindre pour lot VRD 1 080 000 Euros HT none allowed allowed no true LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER : Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3 Critères de limitation du nombre de candidats Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d'importance : • Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Qualité des capacités techniques et professionnelles des candidats pour l'exécution des prestations de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Les capacités economiques et financières. https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA true true allowed true true 2025-01-24+02:00 12:00:00+02:00 2025-01-17+02:00 12:00:00+02:00 CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements. Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. Par exception cette disposition ne s'applique pas au pilotage social qui peut être membre de plusieurs groupements. false none none 2 LOT 2 VRD LOT 2 VRD works 1080000 45000000 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE COMINES 59560 FRE11 FRA UNKNOWN LOT-0015 sui-act Le candidat/groupement sera composé de spécialistes capables de maitriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant les compétences citées ci-après : La présentation de 3 références récentes (en cours ou livrées depuis moins de 3 ans) par le candidat (ou pour chaque membre du groupement) pour des ouvrages réalisés d'importances similaires conformément au descriptif du projet avec le nom du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, le délai de chantier, les prestations réalisées, la description de l'ouvrage avec le montant, l'adresse, le nombre de logement, et les caractéristiques relevant de la complexité de l'opération, ainsi que l'esquisse du projet ou la photo de la réalisation. Chaque référence doit être illustrée d'un commentaire du candidat permettant d'illustrer l'adéquation avec le projet. Les moyens humains détaillés en nombre et en qualification, l'organisation interne permettant d'assurer les travaux, l'encadrement et la coordination avec un détail par phase travaux. Les moyens envisagés par le candidat pour anticiper repérer et réduire les potentiels sources de nuisances (bruit vibrations poussières ?) en rapport avec les immeubles avoisinants du futur chantier. Les moyens d'approche de levage, et de replis de ses matériels et des évacuations. En cas de recours à la sous-traitance, préciser sur quelle nature de travaux et la quotité envisagée sur lesquels celle-ci porterait. Les dispositions et engagements spécifiques au candidat pour garantir la qualité des travaux, de ses contrôles et procédures de contrôle qualité et des essais interne pour assurer et garantir ses délais de livraison avec un objectif de zéro réserve. Les dispositions du candidat dans le cadre de la levée des réserves et du suivi des garanties, détaillant ses délais d'intervention, ses moyens et coordination, pour réduire et garantir ses délais true ord-imp 1 tp-abil Les candidats auront à produire les documents mentionnés ciaprès. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs soustraitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces soustraitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces soustraitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats. Pour le groupement entier : La lettre de candidature formulée sur un seul imprimé DC1 dûment signé par chaque membre du groupement. Pour chaque membre du groupement : L'imprimé DC2 dûment rempli accompagné de : - Kbis de moins de trois mois - Moyens humains (dont CV des personnes appelées à réaliser les prestations de service) - Moyens matériels du groupement - L'attestation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle en cours de validité selon modèle fixé par arrêté du 04.01.2016. - Les attestations sociales et fiscales à jour (Attestation de vigilance) - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. true ord-imp 2 ef-stand Pour chaque membre du groupement ou pour le candidat seul: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations similaires à l'objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Un Bilan ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années. Il sera tenu compte du taux de dépendance du candidat avec le pouvoir adjudicateur. A partir de 50% de dépendance visàvis du pouvoir adjudicateur, celuici se réserve le droit de rejeter la candidature. true ord-imp 3 allowed no-eu-funds https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp non-restricted-document https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp Enveloppe financière à atteindre pour lot ESPACES VERTS : 220 000 Euros HT none allowed allowed no true LIMITES CONCERNANT LE NOMBRE D'OPERATEURS INVITES A SOUMISSIONNER OU A PARTICIPER : Nombre minimum de candidats sélectionnés : 3 Critères de limitation du nombre de candidats Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d'importance : • Qualité des références, présentées par les candidats, de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Qualité des capacités techniques et professionnelles des candidats pour l'exécution des prestations de nature et d'importance équivalente à l'opération décrite en objet. • Les capacités economiques et financières. https://groupevilogia.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_zxUqb415Gp ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA true true allowed true true 2025-01-24+02:00 12:00:00+02:00 2025-01-17+02:00 12:00:00+02:00 CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Les candidats sont admis à se présenter seuls ou en groupements. Il est interdit pour un candidat de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements. Par exception cette disposition ne s'applique pas au pilotage social qui peut être membre de plusieurs groupements. false none none 3 LOT 3 ESPACES VERTS LOT 3 VRD / ESPACES VERTS works 220000 45000000 184 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIERE COMINES 59560 FRE11 FRA UNKNOWN