1. Adquirente
1.1.
Adquirente
Nome oficial: Lille Métropole Habitat
Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público
Atividade da autoridade adjudicante: Habitação e equipamentos coletivos
2. Procedimento
2.1.
Procedimento
Título: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Descrição: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Identificador do procedimento: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed
Identificador interno: 25S0074
Tipo de procedimento: Aberto
O procedimento é acelerado: não
2.1.1.
Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45330000 Instalação de canalizações
Classificação adicional (cpv): 44162000 Tubagens, 45331000 Instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado
2.1.2.
Local de execução
Endereço postal: 425 Boulevard Gambetta
Cidade: Tourcoing
Código postal: 59200
Subdivisão do país (NUTS): Nord (FRE11)
País: França
2.1.4.
Informações gerais
Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motivos de exclusão
Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso
5. Lote
5.1.
Lote: LOT-0000
Título: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Descrição: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Identificador interno: T-PF-1834133
5.1.1.
Finalidade
Natureza do contrato: Obras
Classificação principal (cpv): 45330000 Instalação de canalizações
Classificação adicional (cpv): 44162000 Tubagens, 45331000 Instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado
5.1.2.
Local de execução
Endereço postal: 425 Boulevard Gambetta
Cidade: Tourcoing
Código postal: 59200
Subdivisão do país (NUTS): Nord (FRE11)
País: França
5.1.3.
Duração estimada
Data de início: 10/08/2026
Duração: 48 Meses
5.1.4.
Renovação
Renovações máximas: 1
Mais informações sobre renovações: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois
5.1.6.
Informações gerais
Trata-se de um concurso recorrente
Descrição: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois
Participação reservada:
A participação não está reservada.
Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não
5.1.9.
Critérios de seleção
Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso
5.1.11.
Documentos do concurso
Canal de comunicação ad hoc:
Nome: AW Solutions
5.1.12.
Condições do concurso
Condições de apresentação:
Apresentação por via eletrónica: Necessário
Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: francês
Catálogo eletrónico: Não autorizado
Prazo para a receção das propostas: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 4 Meses
Informações sobre a abertura pública:
Data de abertura: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Local: Lille Metropole Habitat
Condições do contrato:
A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não
Faturação eletrónica: Necessário
Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não
Será utilizado o pagamento eletrónico: não
5.1.15.
Técnicas
Acordo-quadro:
Acordo-quadro, com reabertura de concurso
Número máximo de participantes: 1
Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:
Inexistência de sistema de aquisição dinâmico
5.1.16.
Informações adicionais, mediação e recurso
Instância de recurso: Tribunal administratif de Lille
Informações sobre os prazos de recurso: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organizações
8.1.
ORG-0001
Nome oficial: Avenue-Web Systèmes
Número de registo: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5
Cidade: Seyssinet-Pariset
Código postal: 38170
Subdivisão do país (NUTS): Isère (FRK24)
País: França
Telefone: +33480041260
Funções desta organização:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nome oficial: Lille Métropole Habitat
Número de registo: 54964
Endereço postal: 425 Boulevard Gambetta
Cidade: Tourcoing
Código postal: 59200
Subdivisão do país (NUTS): Nord (FRE11)
País: França
Ponto de contacto: BITTER Maxime
Telefone: 0970249249
Funções desta organização:
Adquirente
8.1.
ORG-0003
Nome oficial: Tribunal administratif de Lille
Número de registo: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38
Endereço postal: 143, rue Jacquemars Giélée
Cidade: Lille
Código postal: 59014
Subdivisão do país (NUTS): Nord (FRE11)
País: França
Telefone: 0320631300
Fax: 0320631347
Funções desta organização:
Instância de recurso
Identificador/versão do anúncio: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal
Subtipo de anúncio: 16
Data de envio do anúncio: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central
Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: francês
Número de publicação do anúncio: 402833-2026
N.º de edição do JO S: 112/2026
Data de publicação: 12/06/2026