112/2026

1. Cumpărător

1.1.

Cumpărător

Denumire oficială: Lille Métropole Habitat

E-mail: commande.publique@lmh.fr

Forma juridică a achizitorului: Organism de drept public

Activitatea autorității contractante: Servicii domiciliare și comunitare

2. Procedură

2.1.

Procedură

Titlu: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC

Descriere: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP

Identificatorul procedurii: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed

Identificator intern: 25S0074

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

2.1.1.

Scop

Natura contractului: Lucrări

Clasificarea principală (cpv): 45330000 Lucrări de instalaţii de apă

Clasificare suplimentară (cpv): 44162000 Ţevărie, 45331000 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer condiţionat

2.1.2.

Locul de executare

Adresă poștală: 425 Boulevard Gambetta

Localitate: Tourcoing

Cod poștal: 59200

Subdiviziunea țării (NUTS): Nord (FRE11)

Țara: Franţa

2.1.4.

Informații generale

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6.

Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție

5. Lot

5.1.

Lot: LOT-0000

Titlu: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC

Identificator intern: T-PF-1834133

5.1.1.

Scop

Natura contractului: Lucrări

Clasificarea principală (cpv): 45330000 Lucrări de instalaţii de apă

Clasificare suplimentară (cpv): 44162000 Ţevărie, 45331000 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer condiţionat

5.1.2.

Locul de executare

Adresă poștală: 425 Boulevard Gambetta

Localitate: Tourcoing

Cod poștal: 59200

Subdiviziunea țării (NUTS): Nord (FRE11)

Țara: Franţa

5.1.3.

Durata estimată

Data începerii: 10/08/2026

Durată: 48 Luni

5.1.4.

Reînnoire

Numărul maxim de reînnoiri: 1

Alte informații despre reînnoire: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois

5.1.6.

Informații generale

Aceasta este o achiziție recurentă

Descriere: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

5.1.9.

Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.11.

Documentele achiziției

Unde se găsesc documentele achiziției: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1834133

Canal de comunicare ad-hoc:

Nume: AW Solutions

5.1.12.

Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1834133

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: franceză

Catalog electronic: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 4 Luni

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Locul: Lille Metropole Habitat

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15.

Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Acord-cadru, cu reluarea procedurii concurențiale

Numărul maxim de participanți: 1

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16.

Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Tribunal administratif de Lille

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille

8. Organizații

8.1.

ORG-0001

Denumire oficială: Avenue-Web Systèmes

Număr de înregistrare: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5

Localitate: Seyssinet-Pariset

Cod poștal: 38170

Subdiviziunea țării (NUTS): Isère (FRK24)

Țara: Franţa

E-mail: publications-joue@aws-france.com

Telefon: +33480041260

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

8.1.

ORG-0002

Denumire oficială: Lille Métropole Habitat

Număr de înregistrare: 54964

Adresă poștală: 425 Boulevard Gambetta

Localitate: Tourcoing

Cod poștal: 59200

Subdiviziunea țării (NUTS): Nord (FRE11)

Țara: Franţa

Punct de contact: BITTER Maxime

E-mail: commande.publique@lmh.fr

Telefon: 0970249249

Adresa de internet: http://www.lmh.fr

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

8.1.

ORG-0003

Denumire oficială: Tribunal administratif de Lille

Număr de înregistrare: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38

Adresă poștală: 143, rue Jacquemars Giélée

Localitate: Lille

Cod poștal: 59014

Subdiviziunea țării (NUTS): Nord (FRE11)

Țara: Franţa

E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr

Telefon: 0320631300

Fax: 0320631347

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesionare - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: franceză

Numărul de publicare al anunțului: 402833-2026

Numărul ediției JO S: 112/2026

Data publicării: 12/06/2026