112/2026

1. Cumpărător

1.1.

Cumpărător

Denumire oficială: Département de L'Indre

E-mail: drtpe-smgp@indre.fr

Forma juridică a achizitorului: Autoritate locală

Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale

2. Procedură

2.1.

Procedură

Titlu: Travaux d'élagage et de débroussaillage sur la voie verte

Descriere: Le marché est décomposé en tranches : - tranche ferme : voie ferrée Montgivray - Mers-sur-Indre : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 1 : voie ferrée Mers-sur-Indre - Ardentes : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 2 : voie ferrée Ardentes - Châteauroux : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 3 : voie ferrée Montgivray en direction de Neuvy St Sépulcre (reliquat travaux voie verte Montgivray - Neuvy St Sépulcre) : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 4 : voie ferrée en direction de Chavin (reliquat travaux voie verte Neuvy St Sépulcre - Chavin) : délai d'exécution : 2 mois - tranche optionnelle 5 : voie ferrée Montgivray - Châteauroux (second passage après déferrement) : délai d'exécution : 2 mois

Identificatorul procedurii: 30685f27-13a6-4da5-bce6-1faf3e0742b9

Identificator intern: 2026-AOM0054

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

2.1.1.

Scop

Natura contractului: Lucrări

Clasificarea principală (cpv): 45111220 Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei

Clasificare suplimentară (cpv): 45111220 Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei

2.1.2.

Locul de executare

Adresă poștală: Indre

Localitate: Chateauroux

Cod poștal: 36020

Subdiviziunea țării (NUTS): Indre (FRB03)

Țara: Franţa

2.1.3.

Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 0,00 EUR

2.1.4.

Informații generale

Informații suplimentare: Pour obtenir des informations complémentaires, les candidats devront faire une demande écrite via marches-publics.info Point de contact (copie de sauvegarde, problèmes d'accès…) : Dgartpe : tèl : 02 54 08 37 54/55 Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux. Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours après réception de la facture par la collectivité ou son représentant. Groupement solidaire ou conjoint. Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6.

Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție

5. Lot

5.1.

Lot: LOT-0000

Titlu: Travaux d'élagage et de débroussaillage sur la voie verte

Identificator intern: T-PF-1833672

5.1.1.

Scop

Natura contractului: Lucrări

Clasificarea principală (cpv): 45111220 Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei

Clasificare suplimentară (cpv): 45111220 Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei

5.1.2.

Locul de executare

Adresă poștală: Indre

Localitate: Chateauroux

Cod poștal: 36020

Subdiviziunea țării (NUTS): Indre (FRB03)

Țara: Franţa

5.1.3.

Durata estimată

Data începerii: 01/09/2026

Durată: 12 Luni

5.1.5.

Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 0,00 EUR

5.1.6.

Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9.

Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Anunț

Criteriu: Alte cerințe economice sau financiare

Descrierea criteriului de selecție: - Lettre de candidature à signer - Déclaration du candidat Dc2 - Liste des moyens en personnel et techniques, références de prestations similaires de moins de 5 ans. - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

5.1.10.

Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Calitate

Descriere: La valeur technique

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 25

Criteriu:

Tip: Preț

Descriere: Le Prix

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 75

5.1.11.

Documentele achiziției

Unde se găsesc documentele achiziției: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1833672

Canal de comunicare ad-hoc:

Nume: AW Solutions

5.1.12.

Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1833672

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: franceză

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 16/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 4 Luni

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 17/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15.

Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16.

Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Tribunal administratif de Limoges

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Référé pré-contractuel avant la signature du marché (article L551-1 du code de justice administrative français) Référé contractuel jusqu'au 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution (R 551-7 du Code de Justice Administrative) Référé suspension dans les deux mois à compter de leur publication contre les actes détachables du contrat (article L. 521-1 du Code de justice administrative). Recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision administrative concernée (article R.421-1 du Code de justice administrative). Recours de plein contentieux dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; dès la signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours pour excès de pouvoir Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur, dans le délai de déchéance quadriennale

8. Organizații

8.1.

ORG-0001

Denumire oficială: Avenue-Web Systèmes

Număr de înregistrare: 172A74E0-C230-6699-04CFCF8D5DC85F88

Localitate: Seyssinet-Pariset

Cod poștal: 38170

Subdiviziunea țării (NUTS): Isère (FRK24)

Țara: Franţa

E-mail: publications-joue@aws-france.com

Telefon: +33480041260

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

8.1.

ORG-0002

Denumire oficială: Département de L'Indre

Număr de înregistrare: 84323

Adresă poștală: Place de la Victoire et des Alliés Smgp

Localitate: Chateauroux Cedex

Cod poștal: 36020

Subdiviziunea țării (NUTS): Indre (FRB03)

Țara: Franţa

Punct de contact: FLEURET Marc

E-mail: drtpe-smgp@indre.fr

Telefon: 0254273436

Adresa de internet: https://www.indre.fr/fr

Profilul achizitorului: http://www.marches-publics.info

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

8.1.

ORG-0003

Denumire oficială: Tribunal administratif de Limoges

Număr de înregistrare: 172A7503-AD06-1E4F-A7EF9FF06ACDD255

Adresă poștală: 1, cours Vergniaud

Localitate: Limoges

Cod poștal: 87000

Subdiviziunea țării (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Țara: Franţa

E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr

Telefon: 0555339155

Fax: 0555339160

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

Informații privind anunțul

Identificatorul/versiunea anunțului: df448430-8229-41a0-bcdc-0a23f9006c97 - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesionare - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 11/06/2026 09:10:03 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: franceză

Numărul de publicare al anunțului: 405431-2026

Numărul ediției JO S: 112/2026

Data publicării: 12/06/2026