1. Cumpărător
1.1.
Cumpărător
Denumire oficială: Rásaíocht Con Éireann
Forma juridică a achizitorului: Organism de drept public, controlat de o autoritate guvernamentală centrală
Activitatea autorității contractante: Recreere, cultură și religie
2. Procedură
2.1.
Procedură
Titlu: Refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium
Descriere: Greyhound Racing Ireland ("the Employer") invites suitably qualified and experienced Contractors to submit a Tender for the execution and completion of refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium, together with all associated works as described within the Tender Documents. The Works comprise the refurbishment and upgrading of identified areas within Curraheen Park Greyhound Stadium, including associated building, architectural, mechanical and electrical works, finishes, fittings and all ancillary works necessary to complete the project in accordance with the Contract Documents. The principal elements of the Works include, but are not limited to, refurbishment of public circulation areas, bars, restaurants, corporate hospitality suites, sanitary accommodation, stairways and back-of-house areas, together with the formation of new wind lobbies, associated signage, floor, wall and ceiling finishes, joinery refurbishment, decoration and all associated making good. The Works are required to be undertaken within a live greyhound racing venue and are subject to critical operational milestones associated with the 2026 Laurels competition. Tenderers shall satisfy themselves that the proposed Works can be executed within the programme constraints set out in the Tender Documents, including the requirement to complete the Phase 1 Works by 11 September 2026 to facilitate operational readiness prior to the commencement of the Laurels. Tenderers are invited to submit a competitive Tender based upon the requirements set out within the Tender Package and in accordance with the Public Works Contract identified therein.
Identificatorul procedurii: f6609e76-2194-4c1b-9a3f-f4893c1bc808
Tip de procedură: Deschisă
Procedura este accelerată: nu
2.1.1.
Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
Clasificare suplimentară (cpv): 45262700 Lucrări de modificare a clădirilor
2.1.2.
Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): A Coruña (ES111)
Țara: Irlanda
2.1.3.
Valoare
Valoarea estimată fără TVA: 1,00 EUR
2.1.4.
Informații generale
Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE
2.1.6.
Motive de excludere
Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titlu: Refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium
Descriere: Greyhound Racing Ireland ("the Employer") invites suitably qualified and experienced Contractors to submit a Tender for the execution and completion of refurbishment and improvement works at Curraheen Park Greyhound Stadium, together with all associated works as described within the Tender Documents. The Works comprise the refurbishment and upgrading of identified areas within Curraheen Park Greyhound Stadium, including associated building, architectural, mechanical and electrical works, finishes, fittings and all ancillary works necessary to complete the project in accordance with the Contract Documents. The principal elements of the Works include, but are not limited to, refurbishment of public circulation areas, bars, restaurants, corporate hospitality suites, sanitary accommodation, stairways and back-of-house areas, together with the formation of new wind lobbies, associated signage, floor, wall and ceiling finishes, joinery refurbishment, decoration and all associated making good. The Works are required to be undertaken within a live greyhound racing venue and are subject to critical operational milestones associated with the 2026 Laurels competition. Tenderers shall satisfy themselves that the proposed Works can be executed within the programme constraints set out in the Tender Documents, including the requirement to complete the Phase 1 Works by 11 September 2026 to facilitate operational readiness prior to the commencement of the Laurels. Tenderers are invited to submit a competitive Tender based upon the requirements set out within the Tender Package and in accordance with the Public Works Contract identified therein.
Identificator intern: 0
5.1.1.
Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
Clasificare suplimentară (cpv): 45262700 Lucrări de modificare a clădirilor
5.1.2.
Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): A Coruña (ES111)
Țara: Irlanda
5.1.3.
Durata estimată
Durată: 12 Luni
5.1.5.
Valoare
Valoarea estimată fără TVA: 1,00 EUR
5.1.6.
Informații generale
Participare rezervată:
Participarea nu este rezervată.
Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE
Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
5.1.7.
Achiziție publică strategică
Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice
5.1.9.
Criterii de selecție
Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție
5.1.11.
Documentele achiziției
Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: engleză
Limbile în care documentele achiziției (sau părți ale acestora) sunt disponibile neoficial: engleză
Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 03/07/2026 13:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale
5.1.12.
Condițiile achiziției publice
Condiții de depunere:
Depunere electronică: Obligatorie
Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: engleză
Catalog electronic: Nu este permisă
Ofertanții pot depune mai multe oferte: Nu este permisă
Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 10/07/2026 13:00:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale
Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 180 Zile
Informații privind deschiderea publică:
Data deschiderii: 10/07/2026 13:30:00 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale
Clauzele contractuale:
Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu
Facturare electronică: Autorizată
Se va utiliza comanda electronică: da
Se va utiliza plata electronică: da
5.1.15.
Aspecte tehnice
Acord-cadru:
Niciun acord-cadru
Informații despre sistemul dinamic de achiziții:
Nu există un sistem dinamic de achiziție
5.1.16.
Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: The High Court of Ireland
Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: Rásaíocht Con Éireann
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: The High Court of Ireland
Organizația care primește cererile de participare: Rásaíocht Con Éireann
Organizația care prelucrează ofertele: Rásaíocht Con Éireann
8. Organizații
8.1.
ORG-0001
Denumire oficială: Rásaíocht Con Éireann
Număr de înregistrare: 0532995u
Adresă poștală: Greenpark,Dock Road
Localitate: Limerick
Cod poștal: v94y17x
Subdiviziunea țării (NUTS): Mid-West (IE051)
Țara: Irlanda
Telefon: 061448000
Rolurile acestei organizații:
Cumpărător
Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției
Organizația care primește cererile de participare
Organizația care prelucrează ofertele
8.1.
ORG-0002
Denumire oficială: The High Court of Ireland
Număr de înregistrare: The High Court of Ireland
Departament: The High Court of Ireland
Adresă poștală: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Localitate: Dublin
Cod poștal: D07 WDX8
Subdiviziunea țării (NUTS): Dublin (IE061)
Țara: Irlanda
Telefon: +353 1 8886000
Rolurile acestei organizații:
Organizația responsabilă cu căile de atac
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac
8.1.
ORG-0003
Denumire oficială: European Dynamics S.A.
Număr de înregistrare: 002024901000
Departament: European Dynamics S.A.
Localitate: Athens
Cod poștal: 15125
Subdiviziunea țării (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Țara: Grecia
Telefon: +30 2108094500
Rolurile acestei organizații:
TED eSender
Identificatorul/versiunea anunțului: 3b37fbd4-6a64-4833-9cbc-1ca90ac7f3dd - 01
Tip de formular: Procedură concurențială
Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesionare - regim standard
Subtipul anunțului: 16
Data notificării expedierii: 15/06/2026 18:10:27 (UTC+01:00) ora Europei Centrale, ora de vară a Europei Occidentale
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: engleză
Numărul de publicare al anunțului: 413551-2026
Numărul ediției JO S: 115/2026
Data publicării: 17/06/2026