1. Cumpărător
1.1.
Cumpărător
Denumire oficială: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Forma juridică a achizitorului: Instituție, organ sau agenție a UE
Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale
2. Procedură
2.1.
Procedură
Titlu: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Descriere: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Identificatorul procedurii: c7cf8cf5-f36b-401d-acc2-ac7aa744c27e
Identificator intern: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
Tip de procedură: Deschisă
Procedura este accelerată: nu
2.1.1.
Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45330000 Lucrări de instalaţii de apă
2.1.2.
Locul de executare
Țara: Italia
Oriunde în țara respectivă
Informații suplimentare: Si invita a consultare i documenti di gara.
2.1.3.
Valoare
Valoarea estimată fără TVA: 3 500 000,00 EUR
2.1.4.
Informații generale
Informații suplimentare: In caso di indisponibilità o di perturbazioni nel funzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici di cui alla sezione 5.1.11 nei 5 giorni di calendario precedenti il termine di ricezione indicato alla sezione 5.1.12, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di prorogare tale termine e di rendere pubblica tale proroga all'indirizzo Internet di cui alla sezione 5.1.11, senza previa pubblicazione di una rettifica del presente avviso. Gli operatori economici interessati a questo appalto sono invitati a iscriversi alla gara d'appalto all'indirizzo di cui alla sezione 5.1.11., in modo da essere informati della pubblicazione di nuovi documenti o informazioni.
Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509
2.1.6.
Motive de excludere
Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titlu: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari, termici, di gas e di scarico del sito JRC di Ispra (VA)
Descriere: Si tratta di una gara d'appalto ricorrente per le opere idrauliche e igienico-sanitarie e per altri lavori termoidraulici di costruzione realizzati nel sito. Rientrano nel presente contratto anche la manutenzione di riscaldamento, gas, impianti idraulici, impianti igienico-sanitari e altri lavori pertinenti.
Identificator intern: EC-JRC/IPR/2026/OP/0342
5.1.1.
Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45330000 Lucrări de instalaţii de apă
Clasificare suplimentară (cpv): 44115200 Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare şi materiale de încălzire, 44410000 Articole pentru baie şi bucătărie, 45231223 Lucrări auxiliare pentru distribuirea gazului, 50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii, 44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe, 44600000 Cisterne, rezervoare şi containere; radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală, 50500000 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor
5.1.2.
Locul de executare
Țara: Italia
Oriunde în țara respectivă
Informații suplimentare: Si invita a consultare i documenti di gara.
5.1.3.
Durata estimată
Durată: 48 Luni
5.1.4.
Reînnoire
Numărul maxim de reînnoiri: 1
Alte informații despre reînnoire: Il contratto quadro è concluso per un periodo iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile 1 (uno) volte. Si prega di consultare il progetto di contratto quadro nei documenti di gara.
5.1.5.
Valoare
Valoarea estimată fără TVA: 3 500 000,00 EUR
5.1.6.
Informații generale
Participare rezervată:
Participarea nu este rezervată.
Proiect de achiziții publice finanțat integral sau parțial din fonduri UE
Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
Informații privind anunțurile anterioare:
Identificatorul anunțului anterior: 131081-2026
5.1.9.
Criterii de selecție
Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție
5.1.10.
Criterii de atribuire
Criteriu:
Tip: Calitate
Descriere: Si invita a consultare i documenti di gara.
Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)
Număr legat de criteriul de atribuire: 50
Criteriu:
Tip: Preț
Descriere: Si invita a consultare i documenti di gara.
Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)
Număr legat de criteriul de atribuire: 50
5.1.11.
Documentele achiziției
Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 13/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale
Canal de comunicare ad-hoc:
Nume: Funding and Tenders Portal
5.1.12.
Condițiile achiziției publice
Condiții de depunere:
Depunere electronică: Obligatorie
Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, engleză, spaniolă, estonă, finlandeză, franceză, irlandeză, croată, maghiară, italiană, lituaniană, letonă, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, suedeză
Catalog electronic: Nu este permisă
Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 20/07/2026 16:00:59 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale
Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 6 Luni
Informații privind deschiderea publică:
Data deschiderii: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale
Clauzele contractuale:
Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu
Facturare electronică: Autorizată
Se va utiliza comanda electronică: da
Se va utiliza plata electronică: da
5.1.15.
Aspecte tehnice
Acord-cadru:
Acord-cadru, fără reluarea procedurii concurențiale
Numărul maxim de participanți: 1
Informații despre sistemul dinamic de achiziții:
Nu există un sistem dinamic de achiziție
5.1.16.
Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
8. Organizații
8.1.
ORG-0001
Denumire oficială: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC)
Număr de înregistrare: COM
Departament: JRC.R - Operations and Support Management
Adresă poștală: Via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod poștal: I-21027
Subdiviziunea țării (NUTS): Varese (ITC41)
Țara: Italia
Telefon: +32 2 299 11 11
Rolurile acestei organizații:
Cumpărător
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac
8.1.
ORG-0002
Denumire oficială: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA - Tribunale
Număr de înregistrare: CURIA
Adresă poștală: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Subdiviziunea țării (NUTS): Luxembourg (LU000)
Țara: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Rolurile acestei organizații:
Organizația responsabilă cu căile de atac
8.1.
ORG-0003
Denumire oficială: Commissione europea
Număr de înregistrare: EUCOM
Adresă poștală: Mondrian (CDMA), Rue du Champ de Mars 21
Localitate: Brussels
Cod poștal: B-1050
Subdiviziunea țării (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Țara: Belgia
Telefon: +32 2 299 11 11
Rolurile acestei organizații:
TED eSender
10. Modificare
Identificatorul/versiunea anunțului: 1aacb918-0541-48ea-a484-13831e55bf79 - 03
Tip de formular: Procedură concurențială
Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesionare - regim standard
Subtipul anunțului: 16
Data notificării expedierii: 09/07/2026 12:13:45 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: italiană
Numărul de publicare al anunțului: 478573-2026
Numărul ediției JO S: 131/2026
Data publicării: 10/07/2026