1. Cumpărător
1.1.
Cumpărător
Denumire oficială: SRD - Energies (86)
Forma juridică a achizitorului: Entitate cu drepturi speciale sau exclusive
Activitatea entității contractante: Activități din sectorul energiei electrice
2. Procedură
2.1.
Procedură
Titlu: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Descriere: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Identificatorul procedurii: 7aea45b9-0dca-4170-be63-9eba7b65ca57
Tip de procedură: Deschisă
Procedura este accelerată: nu
2.1.1.
Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234181 Lucrări de construcţii de posturi de secţionare
2.1.4.
Informații generale
Informații suplimentare: Les offres sont à déposer obligatoirement, sur le site de : https://www.marches-securises.fr Date limite de réception des offres : 17/10/2025 à 10h00
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE
2.1.6.
Motive de excludere
Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titlu: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Descriere: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
5.1.1.
Scop
Natura contractului: Lucrări
Clasificarea principală (cpv): 45234181 Lucrări de construcţii de posturi de secţionare
5.1.2.
Locul de executare
Subdiviziunea țării (NUTS): Vienne (FRI34)
Țara: Franţa
5.1.3.
Durata estimată
Durată: 12 Luni
5.1.4.
Reînnoire
Numărul maxim de reînnoiri: 1
5.1.6.
Informații generale
Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE
Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
5.1.7.
Achiziție publică strategică
Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice
Abordarea pentru reducerea impactului asupra mediului: Altele
Obiectiv social promovat: Altele
5.1.9.
Criterii de selecție
Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție
5.1.10.
Criterii de atribuire
Criteriu:
Tip: Calitate
Denumire: 1 - Valeur technique de l'offre
Descriere: Cf. dossier de consultation
Criteriu:
Tip: Preț
Denumire: 2 - Prix
Descriere: Cf. dossier de consultation
Criteriu:
Tip: Calitate
Denumire: 3 - Délai d'exécution
Descriere: Cf. dossier de consultation
Criteriu:
Tip: Calitate
Denumire: 4 - Considérations environnementales et sociales
Descriere: Cf. dossier de consultation
5.1.11.
Documentele achiziției
5.1.12.
Condițiile achiziției publice
Condiții de depunere:
Depunere electronică: Obligatorie
Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: franceză
Catalog electronic: Autorizată
Variante: Nu este permisă
Ofertanții pot depune mai multe oferte: Autorizată
Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 17/10/2025 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale
Termenul până la care oferta trebuie să rămână valabilă: 120 Zile
Clauzele contractuale:
Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu se știe încă
Condiții privind executarea contractului: -
Facturare electronică: Obligatorie
Se va utiliza comanda electronică: da
Se va utiliza plata electronică: nu
Acord financiar: -
5.1.15.
Aspecte tehnice
Acord-cadru:
Niciun acord-cadru
Informații despre sistemul dinamic de achiziții:
Nu există un sistem dinamic de achiziție
Licitație electronică: nu
5.1.16.
Informații suplimentare, mediere și căi de atac
Organizația responsabilă cu căile de atac: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organizația care furnizează informații referitoare la cadrul legislativ general privind impozitarea aplicabil în locul în care urmează să fie executat contractul: SRD - Energies (86)
Organizația care furnizează informații referitoare la cadrul legislativ general privind protecția mediului aplicabil în locul în care urmează să fie executat contractul: SRD - Energies (86)
Organizația care furnizează informații referitoare la cadrul legislativ general privind protecția muncii aplicabil în locul în care urmează să fie executat contractul: SRD - Energies (86)
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții: SRD - Energies (86)
Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției: SRD - Energies (86)
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organizația care primește cererile de participare: SRD - Energies (86)
Organizația care prelucrează ofertele: SRD - Energies (86)
8. Organizații
8.1.
ORG-0001
Denumire oficială: SRD - Energies (86)
Număr de înregistrare: 50203578500018
Departament: Service Achats
Adresă poștală: 78 av Jacques Coeur
Localitate: Poitiers
Cod poștal: 86000
Subdiviziunea țării (NUTS): Vienne (FRI34)
Țara: Franţa
Telefon: +33 549447073
Rolurile acestei organizații:
Cumpărător
Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții
Organizația care oferă acces offline la documentele achiziției
Organizația care primește cererile de participare
Organizația care prelucrează ofertele
Organizația care furnizează informații referitoare la cadrul legislativ general privind impozitarea aplicabil în locul în care urmează să fie executat contractul
Organizația care furnizează informații referitoare la cadrul legislativ general privind protecția mediului aplicabil în locul în care urmează să fie executat contractul
Organizația care furnizează informații referitoare la cadrul legislativ general privind protecția muncii aplicabil în locul în care urmează să fie executat contractul
8.1.
ORG-0003
Denumire oficială: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Număr de înregistrare: 17860004500029
Localitate: POITIERS
Cod poștal: 86000
Subdiviziunea țării (NUTS): Vienne (FRI34)
Țara: Franţa
Telefon: +33 549607919
Rolurile acestei organizații:
Organizația responsabilă cu căile de atac
Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac
Identificatorul/versiunea anunțului: 782f7502-b006-4008-823a-361a28f0f1a1 - 01
Tip de formular: Procedură concurențială
Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesionare - regim standard
Subtipul anunțului: 17
Data notificării expedierii: 01/09/2025 16:25:30 (UTC+00:00) ora Europei Occidentale, GMT
Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: franceză
Numărul de publicare al anunțului: 574375-2025
Numărul ediției JO S: 168/2025
Data publicării: 03/09/2025