1. Kupec
1.1.
Kupec
Uradno ime: Communauté Urbaine de Dunkerque
Pravna vrsta kupca: Lokalni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava
2. Postopek
2.1.
Postopek
Naslov: Travaux primaires relatifs aux aménagements publics du pôle loisirs
Opis: Travaux primaires relatifs aux aménagements publics du pôle loisirs
Identifikator postopka: 1f711ac2-fe6a-450d-8827-3478dab7d93d
Notranji identifikator: 2026B250
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne
Glavne značilnosti postopka: Le présent marché prend la forme d’un marché « ordinaire »,rémunéré à prix global et forfaitaire (DPGF). Le site étant libre d’accès, les candidats sont informés que l’Acheteur n’organisera aucune visite en phase de consultation .Considération environnementale.
2.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45112500 Zemeljska dela
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233161 Gradbena dela na pešpoti, 45233253 Dela na zgornjem ustroju pešpoti, 45232410 Kanalizacijski objekti
2.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: Lieu d’exécution : 59140 DUNKERQUE
Mesto: DUNKERQUE
Poštna številka: 59140
Podregija države (NUTS): Nord (FRE11)
Država: Francija
2.1.4.
Splošne informacije
Dodatne informacije: A titre indicatif, les travaux de la tranche ferme seront exécutés à partir d’octobre 2026 ; ils doivent impérativement être achevés pour février 2027. Les travaux (toutes tranches confondues) devront être achevés pour fin juin 2029 au plus tard.
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.6.
Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo
Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju:
Stečaj:
Korupcija:
Dogovor z upniki:
Sodelovanje v hudodelski združbi:
Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence:
Kršitev obveznosti na področju okoljskega prava:
Pranje denarja ali financiranje terorizma:
Goljufije:
Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi:
Plačilna nesposobnost:
Kršitev obveznosti na področju delovnega prava:
Sredstva upravlja stečajni upravitelj:
Napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, nezmožnost predložitve zahtevane dokumentacije ali pridobivanje zaupnih informacij o tem postopku:
Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila:
Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila:
Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije:
Kršitev obveznosti na področju socialnega prava:
Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene:
Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi:
5. Sklop
5.1.
Sklop: LOT-0001
Naslov: Travaux primaires relatifs aux aménagements publics du pôle loisirs
Opis: Travaux primaires relatifs aux aménagements publics du pôle loisirs
Notranji identifikator: 2026B250
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45112500 Zemeljska dela
Dodatna klasifikacija (cpv): 45233161 Gradbena dela na pešpoti, 45233253 Dela na zgornjem ustroju pešpoti, 45232410 Kanalizacijski objekti
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: Périmètre Communautaire
Mesto: DUNKERQUE
Poštna številka: 59140
Podregija države (NUTS): Nord (FRE11)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 17/10/2026
Datum zaključka trajanja: 30/06/2029
5.1.6.
Splošne informacije
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: Critères d'attribution
Opis: Critère prix - Note sur 60 points
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Ime: Critères d'attribution
Opis: Critère valeur technique - note sur 40 points Qualité et expérience des moyens humains : 10 points Compréhension des enjeux et du planning : 25 points Gestion déchets issus du chantier/ tri des déchets du chantier : 5 points
Opis metode, ki jo je treba uporabiti, če se ponderiranje ne more izraziti z merili: Se référer au RC
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 17/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Communauté Urbaine de Dunkerque
Organizacija za revizijo: Tribunal Administratif de Lille
Organizacija, ki daje informacije o splošnem regulativnem okviru glede davkov, ki se uporablja v kraju izvajanja naročila: Communauté Urbaine de Dunkerque
Organizacija, ki daje informacije o splošnem regulativnem okviru glede varstva okolja, ki se uporablja v kraju izvajanja naročila: Communauté Urbaine de Dunkerque
Organizacija, ki daje informacije o splošnem regulativnem okviru glede zaščite delovnega mesta in pogojev za delo, ki se uporablja v kraju izvajanja naročila: Communauté Urbaine de Dunkerque
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Communauté Urbaine de Dunkerque
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Communauté Urbaine de Dunkerque
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal Administratif de Lille
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Communauté Urbaine de Dunkerque
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Communauté Urbaine de Dunkerque
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Uradno ime: Communauté Urbaine de Dunkerque
Registrska številka: 24590042800013
Služba: Nord
Poštni naslov: Pertuis de la Marine BP 85530
Mesto: Dunkerque
Poštna številka: 59386
Podregija države (NUTS): Nord (FRE11)
Država: Francija
Tel.: +33 328236943
Vloge te organizacije:
Kupec
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje
Organizacija, ki obdeluje ponudbe
Organizacija za mediacijo
Organizacija, ki daje informacije o splošnem regulativnem okviru glede davkov, ki se uporablja v kraju izvajanja naročila
Organizacija, ki daje informacije o splošnem regulativnem okviru glede varstva okolja, ki se uporablja v kraju izvajanja naročila
Organizacija, ki daje informacije o splošnem regulativnem okviru glede zaščite delovnega mesta in pogojev za delo, ki se uporablja v kraju izvajanja naročila
8.1.
ORG-0003
Uradno ime: Tribunal Administratif de Lille
Registrska številka: 175590003400026
Poštni naslov: 5 rue Geoffroy ST Hilaire CS 62039
Mesto: LILLE CEDEX
Poštna številka: 59014
Podregija države (NUTS): Nord (FRE11)
Država: Francija
Tel.: +33 359542342
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih
Identifikator/različica obvestila: 5477e485-8859-4404-8c54-fa4afec7c48c - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 09/06/2026 12:03:38 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina
Številka objave obvestila: 397202-2026
Številka izdaje UL S: 110/2026
Datum objave: 10/06/2026