398303-2026 - Javni razpis
Francija – Sanacija propadajočih stavb – Marché public de travaux - Réhabilitation de 172 logements de la résidence Vieille Croix-Rousse 69004 LYON
OJ S 110/2026 10/06/2026
Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Gradnje
1. Kupec
1.1.
Kupec
Uradno ime: GrandLyon Habitat
E-naslov: marchesglh@grandlyonhabitat.fr
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava
Dejavnost javnega naročnika: Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje
2. Postopek
2.1.
Postopek
Naslov: Marché public de travaux - Réhabilitation de 172 logements de la résidence Vieille Croix-Rousse 69004 LYON
Opis: La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 172 logements de la résidence Vieille Croix-Rousse 69004 LYON. Les travaux sont répartis en 9 lots techniques traités en corps d'état séparés. Les lots n°1, 6, 7 et 8 font l'objet d'une autre consultation. Le démarrage prévisionnel du chantier est programmé pour : DECEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 42 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier. Il sera attribué un marché : - à prix global et forfaitaire révisable, pour les lots 2 et 3, - à prix mixte pour les lots 4, 5 et 9. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement
Identifikator postopka: c957addb-19d6-40de-a1de-c9e5afd2a7de
Notranji identifikator: 2026-0484/AOO/VIEILLE CROIX-ROUSSE/SF
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne
2.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
2.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 2-4-6 Rue Dangon, 29-31-33-35-37-39-41-43-45 Rue Pernon et 4-5 place Flammarion et 105 rue Hénon  
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69004
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
2.1.4.
Splošne informacije
Dodatne informacije: Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr -rubrique «je suis fournisseur-consultations en cours». Modalité de paiement : Virement bancaire / Délai de paiement : 30 jours. Modalité de financement : Prêts / Subventions / Fonds propres. Modalités de la visite obligatoire (cf. art 2.5 du Règlement de la Consultation). Elle sera organisée : - le mardi 30 Juin 2026 à 14h30, avec Mme Clement de Grandlyon Habitat - tél. : 04 72 74 68 46 / 06 32 03 23 42 - le mardi 21 Juillet 2026 à 14h30, avec Fleurent Architectes - Jean-Baptiste Fleurent - jibfleur@gmail.com Lieu de rendez-vous : 39 rue Pernon 69004 Lyon. Avance de 5 % prévue sous conditions (cf. art 2.8 du Rc). Les conditions de participation sont présentées dans l'article 4 du Rc. Les critères et sous-critères des lots sont énoncés à l'article 5.1 du Rc. Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrents devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours francs avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis www.marches-publics.info
Pravna podlaga: 
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 5
Pogoji javnega naročila: 
Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 5
2.1.6.
Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5. Sklop
5.1.
Sklop: LOT-0001
Naslov: MAÇONNERIE
Opis: MAÇONNERIE
Notranji identifikator: 2
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45262522 Dela na zidovjih, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 2-4-6 Rue Dangon, 29-31-33-35-37-39-41-43-45 Rue Pernon et 4-5 place Flammarion et 105 rue Hénon  
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69004
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 14/12/2026
Trajanje: 42 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1830892
Sprotni komunikacijski kanal: 
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1830892
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju: 
Datum odprtja: 31/07/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Les lots 2-3-4-5-9 du présent marché sont soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP - Modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0002
Naslov: FAÇADES ITE
Opis: FAÇADES ITE
Notranji identifikator: 3
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45443000 Dela na fasadi, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 2-4-6 Rue Dangon, 29-31-33-35-37-39-41-43-45 Rue Pernon et 4-5 place Flammarion et 105 rue Hénon  
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69004
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 14/12/2026
Trajanje: 42 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1830892
Sprotni komunikacijski kanal: 
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1830892
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju: 
Datum odprtja: 31/07/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Les lots 2-3-4-5-9 du présent marché sont soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP - Modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0003
Naslov: MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES
Opis: MENUISERIES EXTERIEURES et INTERIEURES
Notranji identifikator: 4
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45421000 Mizarska dela, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 2-4-6 Rue Dangon, 29-31-33-35-37-39-41-43-45 Rue Pernon et 4-5 place Flammarion et 105 rue Hénon  
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69004
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 14/12/2026
Trajanje: 42 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1830892
Sprotni komunikacijski kanal: 
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1830892
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju: 
Datum odprtja: 31/07/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Les lots 2-3-4-5-9 du présent marché sont soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP - Modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0004
Naslov: PLATRERIE PEINTURE - SOLS SOUPLES - CARRELAGE FAIENCES
Opis: PLATRERIE PEINTURE - SOLS SOUPLES - CARRELAGE FAIENCES
Notranji identifikator: 5
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45442100 Pleskarska dela, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 2-4-6 Rue Dangon, 29-31-33-35-37-39-41-43-45 Rue Pernon et 4-5 place Flammarion et 105 rue Hénon  
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69004
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 14/12/2026
Trajanje: 42 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
Dodatne informacije: La présente consultation est lancée avec des prestations supplémentaires éventuelles pour le : Lot n°5 - Platrerie Peinture - Sols Souples - Carrelage Faiences : - Pse N°1 : Transformation des 4t2c+4t3a en 4 T4ac - Pse N°3 : Peinture des portes palières des logements - Pse N°4 : Isolation renforcée embrasures fenêtres - Pse N°5 : Isolation renforcée allèges fenêtres La réponse aux Pse est obligatoire
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1830892
Sprotni komunikacijski kanal: 
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1830892
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju: 
Datum odprtja: 31/07/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Les lots 2-3-4-5-9 du présent marché sont soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP - Modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0005
Naslov: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
Opis: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
Notranji identifikator: 9
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45331000 Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah
Možnosti: 
Opis možnosti: Le marché du lot n°9 - Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires comporte une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles, décomposées comme suit : - Tranche optionnelle n°1 : Chaufferie provisoire bâtiments 3 et 4 en attente raccordement Rcu (35 37 39 41 43 et 45 rue Pernon) - Tranche optionnelle n°2 : Chaufferie provisoire bâtiment 2 en attente raccordement Rcu (29 31 et 33 rue Pernon) - Tranche optionnelle n°3 : Chaufferie provisoire bâtiment 1 en attente raccordement Rcu (2 4 et 6 rue Pernon)
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 2-4-6 Rue Dangon, 29-31-33-35-37-39-41-43-45 Rue Pernon et 4-5 place Flammarion et 105 rue Hénon  
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69004
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 14/12/2026
Trajanje: 42 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba: 
Udeležba ni pridržana.
Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
Dodatne informacije: La présente consultation est lancée avec des prestations supplémentaires éventuelles pour le : Lot n°9 - Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaires : - Pse N°1 : Transformation des 4t2c+4t3a en 4 T4ac - Pse N°2 : Porte vitrée dans les douches La réponse aux Pse est obligatoire. Durée : - tranche ferme : 42 mois dont 6 semaines de préparation. - tranche optionnelle n°1 : 12 mois, début prévu le 24/11/2027, fin prévue le 24/11/2028. - tranche optionnelle n°2 : 7 mois, début prévu le 28/02/2028, fin prévue le 28/09/2029. - tranche optionnelle n°3 : 4 mois, début prévu le 17/05/2028, fin prévue le 17/09/2028
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1830892
Sprotni komunikacijski kanal: 
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev: 
Elektronska predložitev: Obvezno
Naslov za predložitev: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1830892
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju: 
Datum odprtja: 31/07/2026 15:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila: 
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Les lots 2-3-4-5-9 du présent marché sont soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP - Modalités de mise en oeuvre de la clause d'insertion
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum: 
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu: 
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Uradno ime: Avenue-Web Systèmes
Registrska številka: 898D4528-0982-4333-83D98BE71362F1E8
Mesto: Seyssinet-Pariset
Poštna številka: 38170
Podregija države (NUTS): Isère (FRK24)
Država: Francija
E-naslov: publications-joue@aws-france.com
Tel.: +33480041260
Vloge te organizacije: 
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Uradno ime: GrandLyon Habitat
Registrska številka: 4146
Poštni naslov: 2 Place de Francfort Cs 13754
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69444
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Kontaktna točka: Freixinos Jean-Noël
E-naslov: marchesglh@grandlyonhabitat.fr
Tel.: 0472746800
Spletni naslov: http://www.grandlyonhabitat.fr
Profil kupca: http://www.grandlyonhabitat.fr
Vloge te organizacije: 
Kupec
8.1.
ORG-0003
Uradno ime: GRANDLYON HABITAT
Registrska številka: 898D4548-A7EF-AB3B-04FED405A27D756E
Poštni naslov: Immeuble Terra Mundi 2 Place de Francfort, Cs 13754
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69444
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Kontaktna točka: Monsieur S. FOURNIER - Direction des Marchés
E-naslov: s.fournier@grandlyonhabitat.fr
Tel.: 0472746891
Faks: 0472746706
Vloge te organizacije: 
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
8.1.
ORG-0004
Uradno ime: Tribunal administratif de Lyon
Registrska številka: 898D4559-A417-21B7-D8AB2BAA80DDB305
Poštni naslov: 184, rue Duguesclin
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69433
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
E-naslov: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Tel.: 0487635000
Faks: 0487635250
Spletni naslov: http://lyon.tribunal-administratif.fr/
Vloge te organizacije: 
Organizacija za revizijo
8.1.
ORG-0005
Uradno ime: Tribunal administratif de Lyon
Registrska številka: 898D456A-E57D-C699-A611F58DEBD9B1FB
Poštni naslov: 184, rue Duguesclin
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69433
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
E-naslov: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Tel.: 0478141010
Faks: 0478141065
Vloge te organizacije: 
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih
Informacije o obvestilu
Identifikator/različica obvestila: c04274d3-468a-495a-8252-a872d8ab0ec9  -  01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 08/06/2026 15:10:14 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina
Številka objave obvestila: 398303-2026
Številka izdaje UL S: 110/2026
Datum objave: 10/06/2026