1. Kupec
1.1.
Kupec
Uradno ime: Mairie de Saint Symphorien de Lay
Pravna vrsta kupca: Lokalni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava
2. Postopek
2.1.
Postopek
Naslov: Restauration de l'église - Tranche de Travaux n°1
Opis: Travaux de restauration de l'église située 38, rue de l'Eglise à SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (42470). La consultation porte sur quatre lots distincts : échafaudages - maçonnerie - pierre de taille, charpente bois - couverture - zinguerie, menuiserie bois, et paratonnerre. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) de chaque lot
Identifikator postopka: 3c8a9d15-4bbd-4780-8392-5dec32b5d047
Notranji identifikator: 26AT-0022-W
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne
2.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45212360 Gradbena dela na stavbah za opravljanje verskih dejavnosti
Dodatna klasifikacija (cpv): 45212350 Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena, 45212361 Gradbena dela na cerkvi
2.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 38 rue de l'Eglise
Mesto: Saint-Symphorien-De-Lay
Poštna številka: 42470
Podregija države (NUTS): Loire (FRK25)
Država: Francija
2.1.4.
Splošne informacije
Dodatne informacije: Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 greffe.ta-lyon@juradm.fr
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 4
Pogoji javnega naročila:
Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 4
2.1.6.
Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5. Sklop
5.1.
Sklop: LOT-0001
Naslov: Echafaudages - Maçonnerie - Pierre de taille
Opis: Echafaudages - Maçonnerie - Pierre de taille
Notranji identifikator: 1
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45212360 Gradbena dela na stavbah za opravljanje verskih dejavnosti
Dodatna klasifikacija (cpv): 45262512 Dela s klesancem, 45212350 Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena, 45212361 Gradbena dela na cerkvi
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 38 rue de l'Eglise
Mesto: Saint-Symphorien-De-Lay
Poštna številka: 42470
Podregija države (NUTS): Loire (FRK25)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 02/11/2026
Trajanje: 9 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 15/07/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0002
Naslov: Charpente bois - Couverture (tuiles et ardoises) - Zinguerie
Opis: Charpente bois - Couverture (tuiles et ardoises) - Zinguerie
Notranji identifikator: 2
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45212360 Gradbena dela na stavbah za opravljanje verskih dejavnosti
Dodatna klasifikacija (cpv): 45261000 Postavljanje ostrešij ter krovska dela in z njimi povezana dela, 45212350 Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena, 45212361 Gradbena dela na cerkvi
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 38 rue de l'Eglise
Mesto: Saint-Symphorien-De-Lay
Poštna številka: 42470
Podregija države (NUTS): Loire (FRK25)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 02/11/2026
Trajanje: 9 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 15/07/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0003
Naslov: Menuiserie bois
Opis: Menuiserie bois
Notranji identifikator: 3
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45212360 Gradbena dela na stavbah za opravljanje verskih dejavnosti
Dodatna klasifikacija (cpv): 45421000 Mizarska dela, 45212350 Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena, 45212361 Gradbena dela na cerkvi
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 38 rue de l'Eglise
Mesto: Saint-Symphorien-De-Lay
Poštna številka: 42470
Podregija države (NUTS): Loire (FRK25)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 02/11/2026
Trajanje: 9 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 15/07/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0004
Naslov: Paratonnerre
Opis: Paratonnerre
Notranji identifikator: 4
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45212360 Gradbena dela na stavbah za opravljanje verskih dejavnosti
Dodatna klasifikacija (cpv): 31216200 Strelovodi, 45212350 Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena, 45212361 Gradbena dela na cerkvi
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 38 rue de l'Eglise
Mesto: Saint-Symphorien-De-Lay
Poštna številka: 42470
Podregija države (NUTS): Loire (FRK25)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 02/11/2026
Trajanje: 9 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 15/07/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Uradno ime: Avenue-Web Systèmes
Registrska številka: F42DD112-E240-D5D5-F9869129AB94B844
Mesto: Seyssinet-Pariset
Poštna številka: 38170
Podregija države (NUTS): Isère (FRK24)
Država: Francija
Tel.: +33480041260
Vloge te organizacije:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Uradno ime: Mairie de Saint Symphorien de Lay
Registrska številka: 212
Poštni naslov: 479 Rn 7
Mesto: Saint Symphorien De Lay
Poštna številka: 42470
Podregija države (NUTS): Loire (FRK25)
Država: Francija
Kontaktna točka: GEAY Dominique
Tel.: 0477647025
Vloge te organizacije:
Kupec
8.1.
ORG-0003
Uradno ime: Tribunal administratif de Lyon
Registrska številka: F42DD135-A962-130C-9B5652702DBD6019
Poštni naslov: 184, rue Duguesclin
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69433
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Tel.: 0478141010
Faks: 0478141065
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
8.1.
ORG-0004
Uradno ime: Tribunal administratif de Lyon
Registrska številka: F42DD145-F0EA-6D71-ACD247928F493971
Poštni naslov: 184, rue Duguesclin
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69433
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Tel.: 0478141010
Faks: 0478141065
Vloge te organizacije:
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih
Identifikator/različica obvestila: 93f6aff9-b7b8-4ece-89bf-b56174f38120 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 15/06/2026 16:10:02 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina
Številka objave obvestila: 414046-2026
Številka izdaje UL S: 115/2026
Datum objave: 17/06/2026